1、试验委托合同模板3篇合同编号:XX-2020-01试验委托合同模板3篇Test commission contract template甲方:_乙方:_签订日期:_ 年 _ 月 _ 日试验委托合同模板3篇前言:委托合同是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务,而委托人则按约支付报酬的协议。本文档根据委托合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:试验委托合同范本 2、篇章2:试验委托合同例文规范版 3、篇章3:
2、试验委托合同范本(通用版)篇章1:试验委托合同范本 委托单位: 受委托单位: 签订时间: 签订地点: 根据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:xxx有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。一、工程概况 1、工程名称:国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点: 3、建筑面积: 4、结构类型: 5、层数: 6、结构完成日期: 7、工程竣工日期:二
3、、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照建筑工程资料管理规程DBJ015120_的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式 中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经
4、与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件
5、及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。 2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。 3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、违约责任 1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。 2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力 本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“xxx有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。 本合同未尽事宜
6、,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“xxx有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项 收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式 本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则 本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。 委托单位名称:受委托单位名称:(盖章)(盖章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 单位地址:单位地址: 联系电话:联系电话: 传真:传真: 签定日期:篇章2:试验委托合同例文规
7、范版【按住Ctrl键点此返回目录】 委托单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程工期:本工程定第二条:工程承包范围及决算依据 1、工作范围:电压等级为1kV以上及35kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施 2、工程结算依据: (1)本工程预算、结算根据:费用构成及计算标准: 闽建筑20_103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总
8、表(20_版)的通知; 建设工程人工预算单价:根据闽建筑20_15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知; 定额采用:第二册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20_版)及闽建筑20_4号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(20_版)安全文明施工取费标准和使用方法的通知。 3、决算方式:采取以预算代结算方式结算。第三条:工程款拨付及结算 1、在合同签订之日起的二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:2503.0元,一次性付清。 2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。 3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运
9、输及现场试验配合工作。第四条:纠纷解决办法 本合同未尽之处,可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条:本合同壹式肆份,甲方持壹份,乙方持叁份。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日篇章3:试验委托合同范本(通用版)【按住Ctrl键点此返回目录】 甲方(委 托 人): 乙方(检测机构): 根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原
10、则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3结构类型: 1.4监督单位: 1.5开工日期:20_-4-1 1.6其它: 第二条:检测项目 甲方委托乙方的检测项目: 原材料检测 压实度检测 弯沉检测 砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验 其它: 第九条 争议的解决方式 双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向 当地法院进行起诉。 第十条 附则 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日- Designed By JinTai College -