1、2、工程地点：_。3、工程内容：改造工程以及膜结构车棚4、资金来源：财政拨款。二、工程承包范围 包工包料以及施工图中所有内容。承包范围为土建及车棚安装。3、合同工期 自_年_月_日至_年_月_日止。四、合同文件 下列文件是构成合同不可分割的部分:合同条款；投标人提交的投标文件；预算书；成交通知书。五、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。6、合同价款 本合同价款采用中标价款方式确定。双方约定合同价款的其他调整因素：（1）经设计单位发出且经发包人认可的工程设计变更；（2）经甲方、财政、审计、监理、乙方签证的清单外工程量和共同认可的市场材料价差；（3）政策上的调整。工期顺延
2、造成乙方损失，应赔偿乙方的人工工资及机械租赁费用等全部损失。七、工程款支付方式工程验收合格后支付95%工程款，预留5%的剩余工程款，一年后经甲方确认无质量问题，1个月之内全部付清。8、工程质量1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家质量检验评定标准为依据，如果国家没有相关规定的，则以行业规定为准。 2、该建筑工程设计由乙方负责并经甲方同意，乙方按照图纸设计的要求组织施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 3、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 4、双方对工程质量有问题争议时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，
3、所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。九、工程验收及保修 1、乙方应按建设工程质量管理条例国务院令第279号和房屋建筑工程质量保修方法建设部令第80号规定依法对本工程进行保修。2、甲、乙双方在签订施工合同时必须同时使用国家建设部、国家工商行政管理局推行的统一房屋建筑工程质量保修书示范文本签订保修书，保修期限从工程竣工验收合格之日算起。3、该建筑工程应在竣工后10天内，乙方书面申请甲方验收，甲方在收到乙方申请验收报告后10天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 4、本
4、工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸施工说明书设备说明书设计变更等技术文件为依据施工。十、材料设备供应1、甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价详见招标文件工程量清单。2、乙方采购材料、设备除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购。十一、技术规范及要求本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。1、本工程采用的技术规范 国家有关技术规范及验收标准执行。2、对材料的质量和试验要求3、对施工工艺的特殊要求十二、索赔 1、当一方向任一方提出索赔时，要有下当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 2、发包人未能
5、按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失的，承包人可按下列程序有书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当
6、阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。（6）承包人未按合同约定改选自己的各项义务或发和错误，给发包人造成经济损失，发包人可按9.2款确定的时限向承包人提出索赔。十三、工期延误及违约责任1、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，进行施工。如果由以下原因造成竣工工期的延误，经甲方代表书面确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。（1）额外的或附加的工程数量。（2）由甲方原因造成的延误、障碍、停止。、（3）不可抗力。（4）可能会出现的，不属于乙
7、方的过失或违约造成的。2、非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金支付办法为：甲方可以在履约保证金中扣除违约赔偿金，违约金按每拖延工期一天，按工程总造价的5，违约赔偿金的最高限额为合同总价款的4%，如果乙方在达到最高限额后仍不能完工的，甲方可单方终止合同。3、乙方未经甲方同意，无故停工超过1个月或者超过竣工时间1个月没有交付工程给甲方使用，则甲方有权解除本合同，乙方所交履约保证金与所做工程全部归甲方所有。十四、不可抗力1、如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。2、本条所述
8、的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其它双方商定的事件。3、受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报通知对方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。违约终止合同十五、违约责任 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担工程总价款万分之五的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。 2、乙方安装施工工程质
9、量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担工程总价款20%的赔偿金。 3、乙方施工时，每道工序必须按规范要求进行报验，并提供完整的施工技术资料一式四份，不报验或资料不全，乙方自动放弃工程款结算权利。4、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。5、甲方违约。当发生下列情况时，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，违约金以未支付的工程款为基数，每逾期一天按日万分之五计算。 （1）甲方
10、不按时支付工程款； （2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款； （3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 6、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。 7、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知
11、，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。 8、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。 9、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。10、有下列情形之一的，合同权利义务终止：（1） 本合同按约定履行完毕；（2） 本合同经各方协商一致而终止； （3） 法律法规规定终止的其他情形。十六、安全及文明施工1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。2、乙方随时负责清（整）理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要
12、求，每次扣减工程款500元。十七、税费根据国家现行税法与本合同有关的一切税费均由乙方负担。十八、合同的转让除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。十九、合同纠纷的解决履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商一致的原则指导下解决。仍不能达成一致意见的，可向人民法院提起诉讼，诉讼由合同履行地人民法院管辖。二十、合同生效及其它1、凡隐蔽工程及需签证的工程量，承包人在工程量发生前通知发包人，由发包人组织相关部门现场认证，否则发包人不予认可。2、材料由中标单位自行采购，主材价格涨幅在10%（含10%）之内不予调整，涨幅超出10%部分按实调整。3、规费中养老保险等五项费用需凭缴纳的有效票据领取该项工程款。4、甲、乙双方合同履行期间的函件及工作联系单，均作为合同的组成部分。甲、乙双方应在合同中确定工作联系单的送达地点、联系方式，任何一方向对方以合同中确定的地址送达文书均视为送达生效。如地址发生变更未提前一个月通知对方的，原地址仍具有法律效力。5、合同一经双方签字并加盖公章即为生效。6、本合同一式三份，以中文书写。甲方、乙方、代理机构各执一份，具有同等法律效力。7、本合同未尽事宜，以招标文件为准。 乙方：甲方代表： 乙方代表：甲方盖章： 乙方盖章：日期： 日期：
