1、关于责任协议书7篇Everyone will be tired, no one can bear all the sorrow for you, there will always be some time for people to learn to grow up by themselves.同学互助一起进步（页眉可删）关于责任协议书7篇 责任协议书 篇1甲方：_高尔夫球会行政办乙方：甲方通过对乙方供应资格的审定，同意择用乙方作为甲方员工食堂膳材的供应商，为了充分体现市场公平竞争原则，保证甲方食堂的正常运作，促成双方履行诚信经营的承诺，甲方与乙方特签订以下责任书，以资共同遵守执行。一、乙方
2、向甲方供应的膳材，必须符合下列质量、价格标准：1、肉类食品必须优质，并经过检疫部门的检验盖章合格；2、面粉、浆、油、醋、味精、豆豉及各类调味辅料必须优质，由正规的生产厂家出品，如甲方有指定牌子的，乙方必须按甲方要求供货；3、盐必须是符合国家卫生质量标准的加碘盐；4、早餐类食品：包括面包、蛋糕、湿面、湿粉、油条等必须新鲜，为当日出品、未过夜；5、油、米类必须有正规的生产厂家牌子，标识清楚，有质量合格证；6、水果类必须新鲜、优质；7、疏菜类必须鲜嫩，无药性、腐烂、枯叶、菜虫等变质现象；8、蛋类、干货类必须新鲜，无过期霉变现象；9、乙方供应的各类膳食材料价格必须低于市场批发价。二、乙方在供货中凡有下
3、列其一情况的，甲方将取消其供货资格：1、在一月内连续有三次供货质量达不到要求的；2、在一月内有一次价格高于市场批发价的；3、在一月内连续有三次送货数量严重超过要求标准的；4、串通公司内部人员询私舞弊、多骗货款的；5、向公司有关人员送红包或礼品的。三、乙方在向甲方供应膳材时，若因膳材质量伪劣造成甲方员工食物中毒，经国家医疗机构鉴定的，甲方将依情节轻重，要求乙方赔偿员工的全部医疗费、误工费、身体伤害费及公司的名誉损失费等，并遵照国家相关法规追究法律责任。四、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日超生效。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：二O一二年 月 日责任协议书 篇2甲方：_X公司
4、乙方：身份证号码：甲方聘用乙方为本公司销售业务人员，现就聘用后乙方在工作中风险责任事宜，双方一致达成如下协议：1、双方本着真诚合作，共谋发展的原则，友好协商共同订立本协议。2、乙方须为年满18周岁系法律允许从事销售工作的合法公民，必须持有合法有效的身份证件。3、乙方须提供准确的个人资料，如实认真填写甲方的会员申请表，并办理甲方相关手续，经甲方核实无误后方可成为甲方业务人员。4、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，对甲方的公司须有较高的认知度及忠诚度，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。5、为便于乙方拓展市场，甲方须向乙方提供有效的证件及公司宣传资料、公司产品的详细说明书，并配合乙方作
5、好销售服务工作。6、乙方必须遵守国家劳动部门及相关的法律规定，不能作违法乱纪的行为，并严格执行甲方的公司制度，严禁恶意降价、抬价、扰乱市场，否则甲方有权即时取消乙方销售资格，并由乙方承担相应的民事责任。7、乙方在从事销售活动中应确保诚实信用，以充分维护公司形象。如乙方采用夸大、虚构等欺诈手段进行销售或因其它故意、过失行为，给第三方造成经济损失由乙方自己承担赔偿责任。如因上述行为导致甲方遭受经济损失，甲方有权向乙方追偿。8、乙方应严格按甲方的授权范围从事销售活动，如乙方越权销售，给第三方造成经济损失由乙方自己承担赔偿责任。如因上述行为导致甲方遭受经济损失，甲方有权向乙方追偿。9、乙方住址、联系方
6、式等个人资料有任何更改，应及时通知甲方。10、本协议经双方签名或盖章后生效，因本协议产生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院或劳动仲裁机构申请裁决。11、本协议有效期为一年，期满后可续签。甲方： 乙方：年 月 日责任协议书 篇3甲方： 法定代表人：乙方：签订本协议的乙方人员范围为公司营销中心的中层以上管理人员，包括部门经理、办事处经理、区域经理等。为维护甲方的正常经营和乙方在公司培训、升迁等方面具有公平、公正和公开性，甲乙双方本着双方自愿的原则特签署以下协议：一、签署该协议的人员在员工培训、职位升迁和有保密性质的岗位选聘等方面能够得到优先考虑。二、 乙方年度奖金的50%统一存放，形
7、成任职责任保证金。三、 保证金于下一年度末发放本息。利息的利率不低于该年度财务核算的平均贷款利息利率。四、 一年之中出现离职、辞退而中途离开公司的，必须保证以下条款才可于两年后拿到保证金的本息，利息的计算参照上一款。1、 办理离职手续时，进行了顺利的工作交接。2、 两年内不在同行业企业中任职。五、离职后两年内供职于同行业企业的，如有泄露企业关键技术、商业情报等情况，甲方保留向法院起诉的权利。本协议自双方签字后生效，其他未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：代表：日期： 日期：责任协议书 篇4甲方：乙方：(学员监护人)为了保证孩子在甲方学校学习过程中的安全，甲、乙双方各负其责，共同达成如下协议：
8、1、甲方负责孩子在上课期间的安全。2、甲方要求班主任老师做到：准时上、下课;维持课堂良好秩序;确保课间休息安全。3、乙方负责孩子往返途中的安全。4、早于上课之前 20 分钟，离校时间不得晚于下课之后 20 分钟。5、本协议有效期自本协议生效之日起至学员停止在甲方学习为止。6、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。7、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。8、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方： 乙方(学员监护人)：(盖章生效) (签字生效)年 月 日责任协议书 篇5因在公司设立过程中，股东曾未能按期足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，经股东协商一致后，现已足额缴清各自认
9、缴的出资，并郑重承诺，股东之间互不追究因未能按期足额缴纳出资的违约责任。股东签名：20_年x月x日责任协议书 篇6根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，余杭供电局（以下简称甲方）与承包人 （以下简称乙方），特订立如下合同：第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及国家电网的有关规定。（二）严格执行工程施工合同文件，自觉履行合同义务。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四
10、）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的
11、工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。第三条 乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条 违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二
12、条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。第五条 双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣
13、工验收后止。第七条 本合同作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条 本合同甲乙双方各执二份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：年 月 日 年 月 日责任协议书 篇7甲方： 合肥宏伟建筑安装责任有限公司(下简称甲方)乙方： 曹鹏飞 身份证：34212419721001491x(下简称乙方)为了全面履行建设单位灵璧县房管局与承建甲方签订的施工合同，加强对工程项目的管理，明确委托与被委托双方责任，经平等协商，签订本工程目标责任书，共同执行：一、建设项目概况1. 建设项目名
14、称： 灵璧县滨河花园2. 建设地点： 安徽省灵璧县3. 工期：按总包合同执行4. 项目内容： 1#-10#住宅搂，地下室。土建、水电、消防、室外管网、道路、绿花等，视图范围内全部工程。18层，约10平方。5.造价： 本工程土建依安徽省建设工程量清单綜合单价20_定额，二类取费，不下浮。计价材料按宿州市信息价。人工按最新调差。6.质量要求： 合格(以总包合同为准) 。 安全文明目标：杜绝重大伤亡等各种安全事故。 7开工日期： 20_年10月18日至20_年10月17日，工期总日历天730天。二、工程责任目标双方严格执行目标责任书，由乙方执行承建方与建设单位签订的工程施工合同，补充协议等文件中规定
15、的工期、质量、安全文明施工等责任目标。设计变更，现场签证依总包合同为准按实结算。三、承包方式：甲方授权乙方为本项目的执行项目负责人，乙方在甲方的授权下实施项目全方面管理，按项目部规定的经济责任目标自负盈亏。四、承包价格：安徽省建设工程量清单綜合单价20_定额及相关的配套文件等计价标准编制不下浮不让利。五、工程结算款项的收支1.工程款项统一由建设单位支付至甲方在灵璧所开的帐户上，杜绝乙方以任何形式从建设单位直接领取任何款项，建设单位支付工程款后的二天内甲方必须把工程款支付到乙方指定帐户。2.工程款支付方式：乙方完成6栋6层框架封顶时甲方支付给乙方已完成工程量的75%。以后按月进度次月5号支付上月
16、已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为60天，超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。地下室部分及其它附属工程按月进度次月5号支付上月已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为90天超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。3.不经乙方同意甲方不得代扣工程款支付他人，乙方针对本项目签订的材料采购或劳务等合同或基于本项目对
17、外产生的任何债务，在乙方不能按约定支付相应费用，给甲方造造成负面影响时，甲方有权从工程款中扣除相关费用来消除影响并支付材料或劳务等款项。六、甲方的权利和义务1.甲方的权利(1)甲乙双方共同组建项目指挥部，甲方指派的项目经理等五大员工资由乙方支付，甲方对乙方的施工管理工作进行指导检查、监督、协调。(2)在乙方违法、违反本责任书约定、不执行国家标准、不按规范进行施工管理的情況下甲方有权对乙方作出限期改正、停工、整改、罚款，责令调整项目管理人员等处罚。(3)如乙方不服从甲方监督、管理，情节特别严重时，甲方有权采取措施并由乙方承担由此造成的一切损失。2、甲方的义务1.协助乙方开展各项工作以及把关选聘项
18、目管理人员，主材甲方提供担保。2.组织竣工验收，竣工决算和评优申报。3.在工程竣工并通过相关部门验收，建设单位将工程款结淸后及时支付乙方应得工程款。4.在施工合同确定的工程保修期内发生工程质量问题，保修期满且建设单位返还质量保修金至甲方帐户之后，返还质量保修金至乙方。5甲方负责办理一切与工程相关的手续。七、乙方的权利代表甲方实施项目管理，全面履行责任书确定的全部内容，实施总包合同(除造价以外)的各项条款。2.根据甲方的授权，主持项目部全面工作。3.在甲方审定的合格分包方名单中选择劳务队伍，但必须报甲方备案，对劳务分包，协作单位按施工合同约定的条件及相关规范进行管理，监督。4.在施工合同约定的条
19、件内进行物资采购，并对该行为的履行及后果和所采购的物资质量承担完全法律责任。5.根据甲方授权，负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调。6.上缴給甲方管理1%，税金由乙方支付。2、乙方的义务(1)遵守国家法律法规，执行国家及安徽省灵璧县现行的施工规范，标准及相关管理部门下发的针对工程建设与管理的文件及规定，接受甲方的监督与管理执行甲方相关管理执行甲方相关管理制度。(2)负责工程施工所需资金的筹措皮风险控制，按要求支付工程施工所用的材料价款，农民工工资及与工程建设有关的所有费用，并对此承担全部法律责任。(3)完成甲方与建设单位签订的施工合同中及本责任书规定的责任目标
20、(工期、质量、安全文明施工及限价施工控制等) ，对未完成相应责任目标所造成的后果负全部责任。(4)负责提供符合要求的技术经济资料处理项目部善后工作承担工程质量保修责任。(5)与本工珵项目部工作的管理、技术、施工等人员签订劳动合同，承担用人单位的实际法律责任，按时足额交纳各种保险社保等费用。(6)竣工资料按公司有关文件规定执行。(7)该工程签定责任书时乙方应执行总包合同的履约责任条款，否则此合同无效。(8)按甲方要求，无条件进场进行项目部建设，协助补办议标及主管单位备案等有关事宜。八、违约责任1、乙方未与工地人员签订劳动合同，不按期足额缴纳保险费用，支付工人工资的甲方接到反映或者投诉经调查属实的
21、，根据情节轻重给以经济处罚。2、乙方未能按照总承包合同确定的期限完成施工任务的，除按总承包合同向建设单位承担违约责任外，甲方有权给予经济处罚。3、乙方如出现下列情况时，应承担由此给甲方造成的一切损失，甲方有权根据情況给予乙方经济处罚。1.未能全面履行本目标责任书第七条约定的义务管理混乱。2.出现重大工程质量安全事故。3.违反本目标责任书约定义务，甲方管理制度，国家及省市相关规定要求的，在要求改正的限期内仍不能改正的。4.违法违规施工造成恶劣影响或出现伤亡事故。5.出现甲方和建设单位均认为乙方不称职的情形6.其它违约行为或不良行为给甲方商业信誉造成不良影响或后果。4、本目标责任书成立至终止后，乙方应严格依约、依法、依规履行，并避免讼争的发生，或当讼争发生时，乙方应积极应诉，力争平息。若裁决或可能裁决甲方对此承担责任的，甲方除有权向乙方追偿或直接从工程款中扣除外，对由此给甲方造成其它损失的，由乙方一并承担。5、甲方未按内部承包责任书条款执行，特别未按付款结点支付而造成停工等后
