凿井工程合同书免费下载Word文档格式.docx
- 文档编号:16742155
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:29.28KB
凿井工程合同书免费下载Word文档格式.docx
《凿井工程合同书免费下载Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《凿井工程合同书免费下载Word文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、出现民事纠纷,甲方必须解决。
2、施工期间发生的工伤事故由乙方负责。
3、因成井技术原因出现质量问题,乙方重新施工,一切费用由乙方承担。
七、付款方法:
1、施工合同盖章生效后,设备进场3天内,甲方付给乙方总款的40%计元,作为开工费用,保证工程顺利进展。
2、凿井深度至1000米再付乙方总款项的50%计元,买材料使工程尽快成井完工。
3、工程结束3日内在付10%即元。
八、工程期限:
本工程自开钻之日起天完工,除遇人力不可抗拒的事故和自然因素外,工期顺延。
九、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执1份,具有同等效力。
十、本合同自双主签章之日起生效。
十一、未尽事宜双方共同协商解决。
甲方(签字):
乙方(签字):
负责人(签字):
负责人(签字):
年月日篇二:
凿井施工合同书
凿井施工合同书
项目名称:
委托单位(甲方):
受委托单位(乙方):
根据有关法律法规并结合该工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、工程名称、地点、工期
1、名称:
2、地点:
3、工期:
二、工程范围及技术要求
1、水源井米,或根据底层情况,甲乙双方协商确定。
2、设备安、拆、钻井、成孔、下管。
3、开孔(基岩以上部位)直径径毫米。
4、井管品种:
。
三、施工取费及结算方法
1、取费标准元/米(眼)(按实际井深结算)。
2、付款方式:
合同签订后,甲方预付给乙方工程款总价的50%,工程量完成90%时,甲方再付给乙方工程总价的40%,工程竣工后,所余款项日内一次结清,逾期不能结算,乙方每天加收余款2%的滞纳金。
四、双方责任
(一)甲方责任
1、为乙方提供施工现场占地,拆除障碍,保证施工现场平整,出入场道路畅通。
2、为乙方无偿提供施工用水、用电到井位。
3、确定井位,并认可该点钻井的出水量。
4、按合同付给乙方施工费。
5、负责解决乙方施工人员食宿。
6、负责购置井管、滤料、黄土及辅助材料费。
7、负责办理一切钻井审批手续。
(二)乙方责任
1、机械设备的安装、拆除及施工中的一切工作。
2、保证成井质量及技术要求,成井工艺按规范进行。
3、负责钻井下管。
4、乙方工人在施工中发生工伤事故,后果自负。
五、在钻井过程中,如果基岩中需要下管,费用由甲方负担。
六、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、合同在履行中双方发生争议时,在原告所在地法院裁决。
八、本合同签字生效,甲乙双方履行完本合同条款,合同即行终止。
甲方:
代表:
乙方:
年月日篇三:
凿井工程合同书
凿井工程合同书
建设单位(以下简称甲方)
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程造价:
(一)出水井设计米/眼(最终按实际结算),每米元,单井工程造价为元。
(二)回水井设计米/眼,工程造价为:
元。
(三)工程总造价为元。
第四条工程期限:
自年月日开工至年月日交工。
四口井总施工工期不得超过钻机进场时间为若发生不可抗拒的自然因素(含停水、停电及现场施工条件)出现时,完工时间可顺延。
第五条单井设计:
一、用型钻机施工。
二、出水井设计井深,回水井设计井深其中井壁管米,桥式滤水管米。
三、钻井开孔直径≥700毫米,终孔直径≥700毫米。
四、滤料选用干净度好的粗砂、砾石,严禁使用棱角碎石、含土过多或含其他杂物。
第六条施工要求:
一、井孔要垂直、圆正,必须保证井管的安装和满足周围填滤料的要求。
二、下管前应进行深井,井管焊接要牢、直,焊接处不得留有缝隙,管内不得有凸台。
井管下入深度要与成井深度相符,滤水管要对准含水层,井管下完后在悬吊状态下能自由转动,井管必须直立于井口中心,坐落牢靠,防止下沉。
三、洗井采用活塞抽筒为主,其它方法为辅。
洗井时间不得少于48小时。
洗井后,必须进行抽水试验,抽水试验结束前,基本达到水清砂净,此时应及时通知有关单位采集水样进行含砂量测定和水质分析。
四、井内沉淀物的高度应符合国家标准,不得大于1米。
第七条工程责任:
1、在施工过程中,因机具故障、操作不当、断水、断电、材料、施工方案问题而造成孔壁崩塌、井孔报废、人员伤亡等事故,概由乙方负责。
2、在施工中途、井位不得另移,如果方确要移位时,必须事先书面通知乙方在水利行政主管部门,重新确定井位,甲方除承担乙方已完成工程量的全部费用外,还应赔偿乙方由此而造成机械搬迁产生的费用。
3、施工过程中的水、电由甲方及业主统一指定的位置安装连接,并有合理的水电计量工具,产生的其他安装材料、人工费、水电费、配合费等由乙方承担。
4、抽水试验时,需乙方完成潜水泵、水泵管、电缆线、洗井、抽水及相应的配套和完成各种试验工作。
第八条双方的责任和义务:
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求按规范及设计要求施工。
2、开工前,甲方负责工地现场的场地协调,保证供电供水到工地现场。
3、甲方提供与凿井有关技术资料及井位图纸提供给乙方。
4、甲方提供凿井审批和《取水许可证》
5、甲方协调乙方在施工现场的正常工作,保证乙方顺利施工。
6、甲方将已完成的水源井组织现场验收,井按双方约定的方式向乙方支付工程款。
二、乙方的权利和义务
1、乙方负责开挖泥浆坑及施工所产生的一切垃圾处理。
2、乙方服从甲方、监理、业主的统一管理。
3、乙方施工前,所用机具搬迁、材料的购置和运输由乙方自行组织。
4、乙方按施工规范施工,满足甲方要求及双方约定的基本参数。
5、乙方在正式施工前,提供针对本工程的施工组织设计方案,严格按可行性方案进行施工。
6、乙方提供规范的配电柜,并且有合法的计量仪表,如电能表、水表等,及时按业主要求交纳水电费及其他合理费用。
7、乙方按双方约定的进场时间和完工期限按时完成,每延迟一天按合同总额的1%支付甲方
违约金(业主、甲方、自然原因影响工期除外)。
8、施工现场乙方采取相应的安全措施,有安全隐患必须加以安全防护,如出现安全责任由乙方全权负责承担,并有义务给施工人员购买意外伤害保险。
9、乙方施工后,必须保证设备、施工人员的正常工作,不得以任何理由和借口随意停工、罢工,更不能随意撤出场地,保证工程按双方约定的工期顺利完成。
10、成井后乙方承担下泵抽水工作,抽水时间不小于24小时。
11、乙方不得将双方签订的施工合同内容不得以任何理由和借口告诉给第三方,一旦泄露合同内容,乙方将承担合同总价的30%做为甲方的经济赔偿,甲方直接从合同款中扣除。
12、乙方在施工第一口井时,对地下土质结构进行采样、电测,并将采样结果编号、分析、记录,出具深井报告和成井报告相应的图纸。
第九条工程质量、保质(修)期及要求:
一、工程竣工后,经验收合格后方可交付使用。
二、管井保质(修)期从正式验收、甲方交付业主正常使用之日算起,质保期为一年为限。
第十条付款方式:
一、乙方进场后,甲方支付乙方水源井工程款%,即元整。
二、剩余款项经甲方、乙方、业主方、监理方、设计方及相关管理单位全部工程竣工验收合格,经书面确认后,甲方支付乙方总工程的%,即元整。
第十一条工程验收
凿井工程验收结束后,由乙方填写水源井工程验收单一式三份,甲方、乙方和水行政主管部门,业主、现场监理代表共同参加验收并在验收单上签字盖章。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经甲、乙双方代表签字盖章后生效。
第十二条违约责任
甲、乙双方任何乙方如有违约责任,违约方将承担工程总造价30%的违约金作为工程赔偿。
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
甲方代表人:
乙方代表人:
联系电话:
联系电话:
日期:
日期:
合同书
合同编号:
20XX—9—29
施工单位:
篇二:
四、双方责任
(一)甲方责任
年月日
篇三:
(简称甲方)施工单位:
(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定和双方本着各负其责,互相配合的原则,为保质保量完成工程建设,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致拟定以下条款共同遵守:
第一条施工地点和任务
一、施工地点:
二、该井为井,用型号钻机施工;
三、设计井深米,井深需要增减时,视地层变化情况确定,费用另计;
四、要求开孔直径毫米。
第二条工程造价及付款办法
一、本工程造价元,其中井队承包项目元。
二、甲方在本合同签订后,待钻机进点时内向乙方支付元,工程物探后付元,工程验收合格后付元,剩余款
第三条甲乙双方责任
一、甲方责任
1、必须在施工设备进点前,做好施工现场三通一平工作,即水通、路通、电通及施工场地的平整。
2、按合同要求按时向乙方支付工程款。
二、乙方责任
1、成井质量乙方保修壹年。
2、如是人为损坏概不负责。
本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方签字
身份证号码:
手机号码:
乙方签字:
身份证号码:
手机号码:
篇四:
凿井工程施工合同书
凿井工程施工合同书
合同文号:
签订日期:
年月日
_________________________________________(以下简称甲方)施工单位:
具体施工机组:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,为保质保量完成工程建设,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方就本凿井工程施工事项协商一致,订立此合同,并遵照履行。
第一条工程基本情况
该凿井工程拟建井位位于________________________凿井_____眼________井位坐标:
第二条工程完工期限:
开工日期:
________年______月______日
竣工日期:
施工周期_____天。
如遇气候或甲方原因影响进入施工现场,工期顺延。
第三条工程范围
乙方应严格按照国家现行凿井技术规范和标准组织施工并安装调试,保证工程质量。
甲方委托乙方根据当地水文地质条件进行管井设计并编制凿井施工方案,因设计原因造成的损失由乙方承担全部责任。
该工程为_____________用井,用_____________型钻机钻进,井深暂定_______米,井深需要增减时,视地层变化情况确定,费用另计;
井管类型为________开孔直径__________毫米,管径为_________毫米,井壁厚度为________毫米,滤料粒径_________毫米,井管由______乙方提供,滤水管长度暂定________米。
装配_____________型号水泵,水泵由_______方提供,乙方
设计流量为______立方米/小时。
甲方必须安装计量设施,计量设施应与工程同时完成设计、施工和安装。
第四条水质水量:
1、生活饮用水井吕质符合GB5749-20XX《生活饮用水卫生标准》;
灌溉用水水质应符合GB5084-92《农田灌溉水质标准》。
水质检验报告单由_____方委托有资质的相关部门出具,于验收时提供给水行政主管部门。
2、机井含沙量为国家规范标准GBJ13-66要求的2万分之一以下(注:
粗砂层地区为1/50000以下;
细砂层地区为1/20XX0以下);
第五条工程造价及支付办法:
1、工程总造价为_____________元,按实际凿井深度计算。
每米单价_________元。
(备注:
甲方承担施工用水、电、柴油、税收)。
2、甲乙双方在签订凿井合同后,钻机到位,由甲方向乙方预付工程款全额______%(即_____________元)。
钻进至设计孔深后再由甲方向乙方支付总造价的_______%(即_____________元)。
竣工验收后,再由甲方向乙方支付总造的_______%(即_____________元)。
除保质金外剩余工程款甲方在________年_____月____日之前付清。
甲方留扣保修金工程总造价的_______%(即_____________元),待保修期满一年后,在________年_____月____日一次性支付给乙方。
第六条双方义务和责任:
1、甲方应在钻机进入工地前,做到三通一平,协助乙方解决施工人员的住宿生活用水的问题。
施工过程中若因用水、用电及其它准备事项供给不上而造成的损失概由甲方负责。
2、乙方在施工过程中若因机具故障或操作不当而造成孔壁坍塌、井口报废等事故,概由乙方负责。
3、因不能或没有及时提交水质检验报告而产生的一切纠纷及责任由_______方承担。
对机井含沙量双方有争议的,应有双方共同协商委托有资质的相关部门出具相应检验报告,费用由_______方或双方协商解决。
4、在凿井工程施工过程中产生的电费______方承担、水费由______方承担。
5、按合同要求按时向乙方支付工程。
第七条工程资料提交:
1、乙方在开工前必须向石河子市水行政主管部门提交施工方案(包括工程基本情况、工程所在地水文地质条件、管井设计、凿井工艺、施工组织、质量管理等有关内容),经审批后方可施工;
工程竣工且在验收合格后乙方须向石河子市水行政主管部门提交竣工报告,内容包括凿井施工报告、图件和资料(包括机井平面位置图或示意图、管井结构和地层柱状图、土样或岩样资料、抽水试验成果和水质分析资料、管井配套和使用注意事项等),附件(包括凿井施工验收单、管井验收单等),电测曲线柱状图等相关资料。
2、乙方必须向甲方提交机井工程有关技术资料。
第八条竣工工程验收及质量保质期:
1、甲、乙双方必须在凿井工程竣工后15日内,通知水行政主管部门进行机电井工程验收,验收前由甲方及时配齐变压器、启动箱、水泵等设备,逾期不验收的不予发放取水许可证。
2、验收项目及标准按石河子市机电井质量验收标准进行。
3、验收合格后由甲方向石河子市水行政主管部门提出取水许可证发证申请,经石河子市水行政主管部门发放取水许可证后,管井方可正式启用。
4、工程保修期为______年。
第九条违约责任:
1、如有争议,双方协商解决,协商不成的向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2、凿井竣工后,实际出水量(详见电测曲线资料)低于设计出水量的90%时视为报废井,乙方要重新打井或全额退款或协商解决。
第十条其他约定:
未尽事宜,双方协商一致后,双方签字作为合同附件。
本合同一式三份,甲乙双方及水资源管理部门各持一份。
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
施工单位:
负责人签字:
负责人签字:
电话:
电话:
篇五:
凿井施工合同书20XX-8
委托单位:
兹有(以下简称甲方)委托定兴县恒泰钻井队(以下简称乙方)承担钻井工程。
为明确双方经济技术责任,搞好协作配合,共同完成该项任务,经协调达成下列合同条款,以便共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容及技术要求:
1、打井用料为水泥焊接管,直径350毫米,饮用水井一眼。
井孔直径不小于600毫米。
水质达到国家工程用水指标。
2、设计井深(最后根据地质结构而定,按实际深度计算)。
3、井斜按规范要求,顶角倾斜每百米小于1度。
4、含沙量小于万分之一。
四、施工日期:
自进场之日起至年日竣工,预计工期如遇下列情况,工期相应顺延
1、按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
2、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
3、未按合同规定拨付预付款,工程进度款而影响施工。
7、人力不可抗拒的因素(如大风、雨雪等)而延误工期。
五、甲方责任:
1、甲方负责审批手续及施工占地等有关事宜,并疏通与当地的关系。
2、负责供电、供水。
3、购置水泵等采水设备,并于抽水前运到现场。
4、终孔后及时组织各方负责部门进行验收。
六、乙方责任:
1、按照国家规程、规范提出施工设计方案。
2、组织施工,负责生产、技术安全工作管理,确保成井质量近期交付使用。
3、做到文明施工,安全生产,在施工中如发生机械、人员等安全事故,由乙方自负。
4、成井验收时,应提交井的结构及地质柱状图。
七、工程验交
钻孔竣工后,乙方及时通知甲方到现场验收移交。
八、工程价款及付款方式:
经双方协商价格为元/米,按设计预算成井造价为元分三次拨付:
1、井管到场,甲方支付合同总价的30%给乙方。
计人民币元(大写:
);
3、成井验收合格后,甲方支付合同总价的%给乙方。
)。
注:
如果确因地质条件局部变化,需提前终孔或加深孔深,乙方都应提前通知甲方,在征得甲方同意后可改变设计,在结束时根据实际深度结算。
九、责任划分:
1、停窝工负责:
由于甲方人为原因造成停窝工,超过3天,甲方应给予见证,并顺延工期。
如因乙方原因造成停窝工时,由乙方负担损失。
2、因乙方责任造成事故,致使井孔报废,责任乙方自负并承担相应费用。
3、甲方如超过合同规定期限付款时应付逾期违约金。
十、附则
1、本合同未尽事宜,由双方协商解决;
协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同等有效。
3、本合同自双方签订后生效,至工程费用结清时废止。
4、保修:
保修期一年,一年内出现水量达不到合同要求,水井坍塌、淤积由乙方免费维修。
年月
年月日日
篇六:
察右前旗水利局
齐宏根据水利建设投资计划和生产生活需要,拟在韩庆坝水库打配套机井1眼。
为了保证工程顺利实施,确保工期和建设质量,经甲方、乙方共同协商,形成如下合同:
一、
1、采用钻机新打75米机井1眼;
2、配套安装潜水电泵一台;
四、承包方式及合同价:
实行总价承包方式。
合同总价200元/米,贰万伍仟捌佰元整(包括打井及配套等;
含税金)。
二、各方职责:
(一)甲方职责
1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;
2、负责工程监督检查及有关协调工作;
3、负责组织工程的验收工作;
4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;
(二)乙方职责:
1、负责施工机械的调运,设备及材料的购置及所有施工工作。
确保工程建设内容全面完成,保质保量,达到验收标准;
2、按照有关工程建设技术规范要求,认真做好工程施工,高标准完成建设任务;
3、认真遵守安全生产管理规定,负责施工现场的全部安全工作;
4、认真做好施工记录,及时分析有关情
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 凿井 工程 合同书 免费 下载