国家二级建造师《机电工程管理与实务》试题II卷 附解析Word格式.docx
- 文档编号:19772486
- 上传时间:2023-01-10
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:39.80KB
国家二级建造师《机电工程管理与实务》试题II卷 附解析Word格式.docx
《国家二级建造师《机电工程管理与实务》试题II卷 附解析Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家二级建造师《机电工程管理与实务》试题II卷 附解析Word格式.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
D.全面检测
6、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定:
在采用焊条电弧焊时,当()时需重新评定。
A.多丝焊与单丝焊变化
B.焊条熔敷金属抗拉强度等级变化
C.电流种类和极性变化
D.实心焊丝与药芯焊丝的相互变换
7、消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,应采用()。
A.闸阀连接气卡式连接
B.卡式连接
C.螺纹连接
D.法兰连接
8、排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时,可按()系统风管板厚选择。
A.负压
B.低压
C.中压
D.高压
9、测定待测点高程的方法是()。
A、竖直角测量法
B、水平角测量法
C、仪高法
D、三角测量法
10、用于量值传递的A类工作计量器具是()。
A.直角尺检具
B.焊接检验尺
C.经纬仪
D.塞尺
11、平焊法兰应用量最大是()。
A、复合式
B、榫槽式
C、凹凸式
D、光滑式
12、锅炉烘炉、煮炉和试运转完成后,应由()验收。
A.施工单位质量部门
B.使用单位工程管理部
C.制造单位质量部门
D.所在地监督检验部门
13、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求,测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备,宜存放在温度为()、相对湿度不大于80%的保温库内。
A、0~30℃
B、5~30℃
C、5~10℃
D、10~40℃
14、常用于设备安装标高控制的测量仪器是()。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.合像仪
15、《焊接工艺(作业)指导书》必须由应用部门()主持进行编制。
A.主任工程师
B.质量保证工程师
C.焊接专业工程师
D.总工程师
16、二次回路配线应整齐、清晰和美观,每个接线端子上最多不超过()根接线。
A、1
B、2
C、3
D、4
17、管道系统吹洗注意事项不正确的是()。
A.吹洗主管时,应关闭支管阀门
B.按支管→疏排管→主管顺序吹洗
C.吹洗的排放物不得污染环境,严禁随地排放
D.吹洗压力不得超过管道系统的设计压力,吹洗速度不低于工作流速
18、高程测量常用的方法为()。
A.水准测量法
B.电磁波测距三角高程测量法
C.高差法
D.仪高法
19、注册建造师施工管理签章文件填写要求不正确的是()。
A.表中若实际工程没有其中一项时,可注明“工程无此项”
B.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
C.表中凡要求签章的,应签字并盖章
D.分包工程施工管理文件应当由总包企业注册建造师签章
20、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。
A,0--10mA
B,0--20mA
C,0--10VAC
D,0--10VDC
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。
A.工程承包合同
B.工程分包合同
C.材料采购总计划表
D.工程竣工报告
E.索赔申请报告
2、光学经纬仪的主要功能是()。
A、测量纵轴线(中心线)
B、测量横轴线(中心线)
C、建安过程中水平距离的测量
D、垂直度的控制测量
E、安装控制网的测设
3、下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位置有()。
A.法兰焊接处
B.咬口缝
C.翻边处
D.焊接缝
E.铆钉处
4、建筑消防设施的合格证明文件有()。
A.产品合格证
B.认证证书
C.检测报告
D.使用说明书
E.外壳防护等级证明
5、关于阀门的安装要求,正确的说法有()。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
6、高层建筑的排水通气管,应满足()的要求。
A.不能与风管连接
B.不能与烟道连接
C.不能穿过屋面
D.出口处不能有风
E.出口处必要时设置防雷装置
7、建筑智能化工程实施界面的确定,应贯彻于()的全过程中。
A.需求调研
B.设备选型
C.系统设计
D.工程施工
E.检测验收
8、管道保温层施工中,如采用预制块做保温时,应做到()。
A.层间留有空隙
B.同层要错缝
C.异层要压缝
D.缝隙间填实材料
E.用同等材料的胶泥勾缝
9、下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有()。
A.施工单位应组织项目检测小组
B.项目检测小组应指定检测负责人
C.检测前应提交试运行记录
D.检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
E.被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格
10、吊装方案的选择步骤是:
()。
A.技术的可行性论证
B.安全性分析
C.进度分析及成本分析
D.综合选择
E.现场分析
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位拟把安装工程直接交予A公司承建。
上级主管部门予以否定。
之后,建设单位公开招标,选择安装单位。
招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质,工程报价采用综合单价报价。
经资格预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。
投标过程中(发生了如下事件):
A公司提前一天递交了投标书;
B公司在前一天递交投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;
D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;
E公司未按招标文件要求的格式报价。
经评标委员会评定、建设单位确认,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签订了施工合同。
施工过程中发生下列事件:
事件一:
开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;
C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元;
因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;
施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。
事件二:
非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷,并及时进行了修复。
但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
问题:
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
2.招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?
此次招投标工作是否有效?
说明理由。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?
2、某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。
合同规定:
采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。
合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。
乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示,并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件1:
因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;
多用人工8个和10个工日;
工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2:
为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m3,该工作全费用单价为87元/m3,作业时间增加2天。
事件3:
因设计变更,工作E的工程量由300m3增至360m3,该工作原全费用单价为65元/m3,经协商调整全费用单价为58元/m3。
事件4:
鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
1、上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?
哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?
简述其理由。
2、每项事件的工期补偿是多少天?
总工期补偿多少天?
3、该工程实际工期为多少天?
工期奖罚款为多少元?
4、人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日,管理费、利润不予补偿。
计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
3、某宾馆建设工程,室内消火栓给水管采用镀锌钢管,设计管径为l20mm。
电视监控设备采用的进口设备。
工程中的导线有电缆、双绞线和补偿导线,穿保护管和线槽敷设。
施工单位在工程调试中使用的仪表经过检定,具备有效的合格证书。
火灾自动报警系统的施工,严格按照施工技术要点进行。
消防工程完工后,建设单位向公安消防机构提出消防验收申请,要求公安消防机构进行消防验收。
根据场景
(一),回答下列问题:
1.灭火系统的室内消火栓给水管道管径()时采用螺纹连接。
A.≤80mm
B.≤100mm
C.≤120mm
D.≤150mm
2.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料,还应提供()。
A.产地证明
B.商检证明
C.出厂证明
D.验收证明
E.检测证明
3.计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为( )。
A.首次检定和使用中检定
B.周期检定和经常性检定
C.首次检定和仲裁检定
D.强制检定和非强制检定
4.火灾自动报警系统需经连续运行()无故障后,才能视为合格并填写调试报告。
A.60h
B.80h
C.100h
D.120h
4、某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。
设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。
通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。
通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。
调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。
医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。
到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。
发现个别病房风口的新风量只有50m3/h•p(设计要求是75m3/h•p),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。
另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。
1.风系统调试后还有哪几项调试内容?
需哪些单位配合?
2.通风空调的综合效能调整需具备什么条件?
调整的项目应根据哪些要求确定?
3.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?
应如何处理?
4.风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?
应由谁承担?
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
1、C
2、正确答案:
B
3、C
4、参考答案:
D
5、A
6、【正确答案】:
B
7、答案:
C
8、D
9、C
10、A
11、D
12、D
13、C
14、A
15、C
16、B
17、B
18、正确答案:
A
19、D
20、D
二、多选题(共10题,每题2分。
1、BCE
2、A、B、D
3、BCE
4、【答案】ABC
5、ABD
6、【答案】ABE
7、BCDE
8、正确答案:
B,C,E
9、BCE
10、正确答案:
A,B,C,D
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、1.机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定,凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。
一般包括:
(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;
(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、救援资金的项目。
本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建,属于全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,必须进行招标。
2.D公式在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章,既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标;
E公司未按招标文件要求的格式报价,属于未能在实质上相应招标文件的投标,所以属于无效标。
此次招投标工作有效。
因为:
(1)有效标书在三家以上;
(2)再未发现违规违法行为;
(3)评标公平、公正。
3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;
这是建设单位导致的延误,应该索赔工期和费用,索赔工期10天,索赔费用15万元。
这是承包人自己原因造成的,所以不能索赔。
这属于建设单位的原因,所以可以进行索赔,索赔费用30万元。
施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元;
这属于不可抗力,不可抗力各自损失各自承担,而工期可以索赔,即工期可以延长5天。
所以共索赔费用:
15+30=45(万元)。
共索赔工期:
10+5=15(天)。
4.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
2、1、事件1:
因为提供可靠电源是甲方责任,所以工作A可以提费用补偿要求,但因为工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天,没有超过其总时差,不影响工期,所以不可以提工期补偿。
工作B可以提出工期和费用补偿要求,因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。
不可以提出工期和费用补偿要求,因为保证工程质量使乙方的责任,其措施费由乙方自行承担。
可以提出费用补偿,但不可以提工期补偿。
因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了60m3,工程量增加量超过了10%的约定;
因工作E不是关键工作,增加工程量后作业时间增加(360-300)m3/300m3/5天=1天,不影响工期,所以不可以提工期补偿。
不可以提出工期和费用补偿要求,因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担,因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。
2、事件1:
工期补偿1天。
工期补偿为0天。
工期补偿0天。
总计工期补偿为1天。
3、将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值均调整到相应工作的持续时间上,计算得:
实际工期为:
23天工期提前奖励款为:
(25+1-23)天×
3000元/天=9000元
4、事件1:
人工费补偿:
(8+10)工日×
25元/工日=216元机械费补偿:
2台班×
560元/台班+1台班×
280元/台班=1400元
按原单价结算的工程量:
300m3×
(1+10%)=330m3按新单价结算的工程量:
360m3-330m3=30m3结算价:
30m3×
65元/m3+30×
58元/m3=3690元合计追加工程款总额为:
216元+1400元+30m3×
65元/m3+30m3×
58/m3+9000元=14306元
3、1.B
2.AB
3.D
4.D
4、1.还有水系统(水泵)调试,热泵机组(冷热媒)试车,联动试运行调试。
需设备生产厂家、总承包单位配合。
2.通风空调的综合效能调整需具备的条件:
医院正式营运(投入使用)。
调整的项目应根据工程性质(特点)、医院(业主)使用(工艺)要求确定。
3.风机盘管噪声大是产品(设备)质量问题,调换(返工)处理;
风量没达设计要求是施工质量(技术)问题,重新调整测试。
4.风机盘管维修主要发生材料费、人工费,由医院(业主、制造厂)承担;
风量调整主要发生人工费,由安装单位承担。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机电工程管理与实务 国家二级建造师机电工程管理与实务试题II卷 附解析 国家 二级 建造 机电工程 管理 实务 试题 II 解析