解放区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx
- 文档编号:26605866
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:30.34KB
解放区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx
《解放区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解放区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
解放区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题含答案
解放区2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于( )。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
2、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
3、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合( )。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合( )。
本题前后括号的搭配为( )
A、安全性要求,卫生标准
B、强制性标准,生活标准
C、建设单位要求,规定标准
D、安全标准,最低标准
4、下列关于合同履行的说法正确的是()。
A.履行地点不明确的,给付货币的,在履行义务的一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的,应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行期限不明确的,债务人可以随时履行
D.履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担
5、关于合同形式的说法,正确的是( )。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
6、下列不属于工程建设的强制性标准的是( )。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
7、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
8、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
9、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
10、法人可以分为()。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
11、关于行政复议的说法,正确的是( )。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
12、在特定情况下,当事人可以不必经过协商而变更合同。
这种变更被称为()。
A.约定变更B.法定变更
C.协商变更D.临时变更
13、《固体废物污染环境防治法》规定,收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时,必须经过( )处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
14、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
15、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
16、根据《税收征收管理法》规定,对不按时缴纳税款的,税务机关可从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款( )的滞纳金。
A.万分之五
B.千分之五
C.万分之三
D.千分之三
17、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
18、动合同可以约定试用期。
试用期最长不得超过( )。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
19、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
20、关于评标结果异议的说法,正确的是( )。
A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出
D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行
21、环境保护行政主管部门应当自收到( )之日起30日内,完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
22、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法,正确的是( )。
A.组织制定本单位安全生产操作规程
B.编制安全专项施工方案
C.如实记录安全生产教育和培训情况
D.建立健全本单位安全生产责任制
23、甲乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效,该合同是( )
A.附生效时间的合同
B.附生效条件的合同
C.附解除条件的合同
D.附终止时间的合同
24、程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料,不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准
25、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由( )组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
26、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
27、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法,正确的是( )。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
28、《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向( )的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
29、下列情形中,构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
30、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
31、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
32、下列事项中,能够申请行政复议的是().
A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布
33、注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是( )。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
34、根据代理权产生的原因,代理可以分为()。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
35、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
36、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
37、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。
如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲( )。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
38、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
39、关于劳动争议解决方式的说法,正确的是( )。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
40、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
41、没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
42、关于仲裁裁决执行的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年,不能中止、中断
C.仲裁裁决做出后,当事人不服裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,申请仲裁
43、合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由各合伙人( )分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
44、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
45、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
46、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
47、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷,经人民法院认定其材料供应合同无效,此时担保合同()。
A.有效B.部分有效
C.无效D.有效性不确定
48、关于工程质量争议处理的说法,正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。
企业不承担返修义务
49、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
50、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
51、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
52、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。
A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
53、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
54、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
55、施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于( )。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设用地使用权人
D.国家
56、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
57、关于物权的说法,正确的是( )。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
58、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.建设项目规划审查部门
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门
59、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
60、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
2、关于建设单位安全责任的说法,正确的有( )。
A.不得压缩合同工期
B.确保地下管线的安全
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E.审查专项施工方案
3、下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
4、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
5、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
6、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
7、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金,以及逃避债务的
8、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有()。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
E.违宪责任
9、建设工程纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件( )。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
10、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
11、某承包商在与某公司的设备租赁合同中,拖欠租赁费8万元,而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
则下列转让效力的表述中,正确的是()。
A.该8万元的延期利息属于该大学B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权D.承包商应当向该公司行使撤销权
E.承包商应当向该大学行使撤销权
12、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
13、下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.不同投标人的投标报价呈规律性差异
E.投标人之间约定中标人
14、民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括()。
A.代理人B.被代理人
C.自然人D.其他组织
E.法人
15、合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
16、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
17、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有()。
A.生产(制造)许可证B.生产合格证
C.准入许可证D.产品合格证
E.产品许可证
18、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
19、企业筹集的资本金,按照投资主体分为()等。
A.国家资本金
B.地方资本金
C.法人资本金
D.个人资本金
E.外商资本金
20、关于实收资本说法正确的是()。
A.实收资本也称投入资本,是指投资者按照企业章程,或合同、协议的约定,实际投入企业的资本,包括货币资金、实物、无形资产等
B.企业筹集的资本金,按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等
C.公司法对各类公司注册资本的最低限额都有明确规定,其中对有限责任公司的注册资本的最低限额作了如下规定:
科技开发、咨询、服务性公司人民币50万元
D.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1000万元
E.我国目前实行的是注册资本制度,要求企业的实收资本与其注册资本相一致
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】C
【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:
1.特别重大故事。
是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。
是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故,这里所称的"以上"包括本数,所称"以下"不包括本数。
2、C
3、A
4、正确答案:
D
5、【答案】D
6、C
7、【答案】B
8、正确答案:
B
9、A
10、【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
11、【答案】C
【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议,而不是解决民事或其他争议。
选项B行政复议以书面审查为主,以不调解为原则;选项D,行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。
12、B
13、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 解放区版二级建造师建设工程法规及相关知识真题 含答案 解放区 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 答案