防水分项劳务分包合同.docx
- 文档编号:7026446
- 上传时间:2023-01-16
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:24.22KB
防水分项劳务分包合同.docx
《防水分项劳务分包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《防水分项劳务分包合同.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
防水分项劳务分包合同
防水工程内部承包协议
合同编号:
总承包人:
中天建集团有限公司(三亚联合广场项目)(以下简称甲方)
专业承包人:
(以下简称乙方)
本着自愿、平等、公平、诚信的原则,甲、乙双方经友好协商,甲方现将三亚联合广场项目一期一标段总承包工程的防水工程单项劳务工程委托乙方承包制施工,为了明确双方职责,便于管理,确保工程质量、安全及如期完成,本着平等互利、协商一致的原则,结合工程具体情况,双方达成共识,特立以下协议:
一、承包范围及合同中包含的工作内容:
(一)承包范围:
地下室和地上建筑防水
(二)承包方式:
包工。
含完成承包范围内所有工作所需人工、、机具及用具等。
(三)合同中包含的工作内容:
1、施工图纸内全部防水工程(包括变更和增加部分工程量),包括但不仅限于基层清理,结合层处理,铺贴防水层及特殊部位的增强处理(涂抹防水的涂装及特殊部位的增强处理)、收边封边处理,成品保护,竣工清理,以及合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务。
2、乙方必须服从甲方安排,充分利用现场材料,不得随意浪费材料。
3、本工程合同承包事项范围内不产生零工,其零工已综合包含在包干单价中;
4、合同单价中已包含了乙方的各种管理费、各种取费、乙方所属人员的养老保险、医疗保险、意外伤害保险、职工福利、劳动保护费、本工种现场文明施工用及配合各级部门各项检查的耗用人工。
5、合同单价中已包含了按政府、甲方要求办理各种证件所需费用。
6、包干单价中包括塔吊现场不能覆盖部位及非正常施工,增加的人工费及施工不可预见人工费、误工、降效等费用。
7、甲方视乙方在熟悉图纸并充分了解施工现场内外的所有情况后进场施工,乙方为保证工期及质量所采取的各项措施发生的费用均已包含在合同单价中。
8、甲方视乙方在熟悉图纸并充分了解施工现场内外的所有情况后进场施工,乙方为保证工期及质量所采取的各项措施发生的费用均已包含在合同单价中。
(四)施工机具、材料:
1、本工程甲方提供以下(第2条)施工机具,除此之外的所有机具乙方自行承担(包括但不限于毛刷、二级配电箱、移动照明、雨衣、雨鞋等劳保用品)。
2、甲方提供的机具、材料
(1)防水材料
(2)机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动太阳灯);
(3)施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;
(4)用于工程所需的水泥及施工周转材料(工具易耗品除外)。
3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经双方共同检查、验收,确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。
工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方,如有损坏、丢失,乙方应负责维修及赔偿。
以不影响甲方的总体施工进度为前提,若发现乙方自购的机具、配电箱、材料不能满足要求时,甲方有权自行采购,并提供给乙方使用,以保证工程施工进度的正常进行,有关费用从乙方的工程款中扣除。
4、水泥及周转材料的使用应控制在甲方规定的损耗范围内,超出部分乙方将承担相关费用。
二、价格及付款方式:
1、合同价款
(1)承包价格:
序号
工作内容
综合单价(元)
备注
1
采用单面反应粘高分子防水卷材
7
不分厚度,不分沉池,底板,屋面,顶板,侧壁综合单价包干,均含界面做法。
甲方提供卷材,辅料,水电。
包验收
2
采用祖根型双面反应粘高分子防水卷材
7
3
涂刷聚合物水泥防水涂料(1.5-2.0mm)两遍
15.5
包工包料(包验收,包检测,)
4
涂刷聚合物水泥防水涂料(1.5-2.0mm)两遍
5.0
只包工。
(卫生间,顶板,天面,等)
65
说明:
1)、包干综合单价包质量、包进度、包工期、包安全文明施工、包含了乙方的各种管理费、各种取费、乙方所属人员的养老保险、医疗保险、意外伤害保险、职工福利、劳动保护费、本工种现场文明施工用及配合各级部门各项检查的耗用人工、劳保用品,不再单独计价,如质量、进度、安全、文明施工、场地清理等达不到合同要求,则扣罚相应的组合比例单价。
(2)上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、二次及多次材料转运费、赶工费、夜间施工、加班、劳保;包括塔吊现场不能覆盖部位及非正常施工,增加的人工费及施工不可预见人工费、误工、降效费用等所有用于本工程的费用开支。
(3)若乙方在工程施工期间安全文明施工、质量、进度不达标,则在工程款中相应扣除,支付比例及依据由甲方所授权现场管理代表分配,乙方应无条件接受。
2、合同外用工计算:
按零工计算,每人每工作10小时为壹个工日,普工单价为150元/工日,技工单价为250元/工日。
对于合同外用工(含零工)乙方必须在用工之日起2日内,报送甲方,同时所有发生的零工必须附有甲方项目经理、相关工长、核算员共同签字认可,逾期不报及签字不全的合同外用工,甲方不予认可。
三、施工质量及要求:
乙方应保证工程施工质量达到以下标准:
1、达到国家防水工程施工质量验收规范要求。
2、严格执行甲方制定的质量管理条例。
(1)防水施工前,砖墙、混凝土等基层表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净。
(2)现场落收清,须经现场施工员及下道工序班长一起验收,达不到要求,予以一天整改时间,一天后仍达不到要求,甲方有权安排下道工序施工班组或项目部直属点工清理,费用由乙方承担,并视情节轻重予以200-1000元罚款。
(3)每层施工完成后,需经甲方依据质量评定标准进行验收,并出具验收证明。
初验合格后经建设、监理及其他相关部门验收,合格后办理移交手续并附上验收合格证明。
(4)无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作,建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知,则以200元/次以上/次经济处罚。
(5)所有处罚金额在进度款中直接扣除。
四、进度控制、工期要求:
1、本工程结构计划开工日期/年/月/日(以实际开工日期为准),施工日期乙方必须满足甲方以及业主方所必须完成的总工期要求,同时必须完成甲方下达的各分部节点工期计划,因乙方原因造成甲方违约,乙方需承担由此引起的甲方的一切损失。
2、暂停施工:
如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况,视为在乙方承包风险范围内,不向甲方计取任何损失费用(不可抗力除外)。
3、工期延误:
乙方的施工进度必须超过或满足甲方的施工总进度计划规定的各个时间节点,若由乙方原因造成的工期逾期,每延误一天支付1000元的违约金,并承担由此造成的一切责任和损失。
4、如工程出现与建设单位解除合同或其他不可抗力因素停止施工,乙方也相应解除协议条约,按完成工程的合格工程量,单价按照合同单价结算,不得以任何形式向甲方提出索赔,并在7天内撤离施工现场。
5、如乙方在施工过程中质量、进度、安全、文明施工、人员配备等原因达不到甲方要求,甲方有权重新更换队伍,并解除协议条约,按完成的合格工程量,单价按照合同单价的80%结算,乙方不得以任何形式向甲方提出索赔,并在三天内撤离施工现;根据赶工进度要求或在乙方人手不足以满足进度计划要求的情况下安排劳务人员进行突击作业,发生的所有费用在乙方工程款中予以扣除,乙方不得有任何异议。
6、如甲方计划工期另有规定,按最新规定执行。
五、付款方式
5.1、每月按已完合格工程量的75%支付工程款;
5.2、全部施工完毕付至结算价款的85%;
5.3、竣工验收完成付至95%;
5.4、余款5%为质保金,五年质保期满后付清。
5.5支付工程款:
班组必须提供职工工资表(签字盖章生效)及职工身份证复印件,否则拒不支付,班组自负后果和全部责任。
六、质量要求与保养
5、质保期
防水工程质保期五年,自竣工验收合格之日算起。
质保期内出现渗水、漏水等质量问题(除结构性、电梯井和后浇带处非乙方原因造成的渗水漏水外),在接到甲方通知后24小时内必须到场维修,否则甲方有权安排他人维修,费用在质保金中扣除。
未及时维修处罚2000元/次。
七、安全、文明、QC\CT施工
7.1安全、文明、CI施工达到标准:
达到海南省文明施工样板工地标准。
7.2乙方须严格执行安全操作规程,落实安全防护工作,杜绝违章施工、野蛮施工,采取必要的安全生产及文明施工措施,严格按照当地政府和甲方的相关管理制度、办法进行施工管理,确保整个施工过程杜绝伤亡及重大工伤事故,安全生产及文明施工达到当地政府、甲方的各项指标要求,确保实现约定的标准,由于乙方自身或有意原因而发生安全事故,由乙方自行负责处理并承担相应的费用和一切责任、损失。
如由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府处罚,由乙方承担一切费用和罚金,同时甲方有权单方面解除合同。
7.3施工现场不能出现赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽等不文明现象,严禁酒后上班,发现一次罚款50元/人次。
高空作业必须配戴好安全绳,如有不佩戴者,发现一次罚款100元/人次。
7.4加强对作业人员进行消防安全知识的教育,不得随意动用消防器材。
动火作业必须向项目部提出动火申请,取得动火证后,才可以进行动火作业,施工现场严禁吸烟。
7.5服从项目部的管理和安全文明施工要求,如有不服从,按照项目部相关制度处罚。
7.6、若班组工人发生安全事故造成自身或第三人伤亡的,赔偿费用在5000元内由乙方承担,费用在5000元至30000元时,甲乙双方各承担50%,费用超过30000元的,乙方承担30%,其余由甲方承担。
对于人为的破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。
7.7、乙方工人在施工现场外的一切意外事故与甲方无关,所发生的费用由乙方及当事人承担。
八、环境保护和职业健康
8.1乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定(噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等)以及甲方环境、职业健康管理程序,注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物等重要环境因素进行有效控制,尽可能的减少施工过程对环境的污染,杜绝重大环境事故的发生。
8.2乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护,监视所有施工现场的人员活动、现场设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程,及时识别危险源泉并采取有效控制措施,防止事故发生。
九、甲方责任
1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。
组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习,分项施工的安全、质量交底。
2、组织项目部每周一次的安全例检活动,落实例检中查出的安全隐患整改。
监督分项施工单位在施工过程中,安全防护、隐患整改,违章行为的纠正执行,定期不定期对乙方进行安全检查。
检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。
3、根据工程总进度计划的要求,确定乙方施工的合理期限,督促乙方施工进度。
4、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底,并督促实施。
监督和检查乙方在施工期间的工程质量,如发现问题有权提出纠正整改。
5、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表,签字后上报财务,并监督乙方将工资直接发放到职工本人(签订合同时必须提供乙方工人花名册、身份证复印件,且每次进度款申请支付必须有乙方职工签字确认的工资表)。
6、负责提供乙方施工人员的寝室、生活条件,协调乙方与其余各工种间的关系。
十、乙方管理职责:
1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人,对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。
负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。
2、乙方需按月向项目部填报实际工人工资发放表(相关工人签字按手印)。
甲方支付乙方工程款时,乙方需先行发放工人工资。
在甲方按本合同约定付款的情况下,乙方需保证乙方班组不得出现向项目部、公司及政府主管部门讨薪事件。
3、乙方进场人员必须接受三级安全教育取证后方能上岗,禁止无证上岗,否则发生事故,后果乙方自负;乙方进场时必须向甲方提供与所属员工的安全三级教育卡、劳务合同及有关保险证件的复印资料等。
4、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想教育,坚持每日岗前教育。
5、严禁使用未年满18周岁及无有效身份证的人员进场务工。
乙方职工不得带家属,若带家属者均不得占用甲方所供的食宿,生活设施。
6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定),积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工,做到随叫随到,积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。
7、认真做好各施工部位施工前的安全检查,发现隐患立即整改,或汇报项目部生产部门,将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥,有权对违章指挥者越级上报。
8、对项目部提供的机电设备和劳动用品,不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。
9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务,根据施工进度需要,及时增加工人。
10、在施工过程中,由于乙方的原因发生质量问题,乙方应及时整改,并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。
11、加强职业道德学习与管理,对各班组的劳动成果要保护好,不得损坏,对施工中的所有材料、工具、设施等不得浪费或损坏,若出现上述行为处以该班组200元至1000元罚款。
12、不文明施工,现场随地大小便,高处坠物每次罚款200元,偷盗转卖现场材料,损坏机具设备,破坏工程成品或半成品,每次罚款500元。
13、乙方负责人必须驻施工现场,经甲方同意能离岗。
乙方须安排专人负责与甲方联系工作。
及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量,此人工费由乙方承担。
14、乙方派遣人员在施工期间,严禁工人在宿舍楼内自行烧煮、私自拉(接)电,特别是使用电炉、电饭煲、电炒锅等电器炊具,若发现有上述现象,甲方除没收电器外,对乙方按200元/人/次的标准扣减劳务费用。
乙方人员进场后,应遵守项目的管理制度,服从项目统一的安排和管理,必须接受项目安全文明施工责令处罚部分及相关规章制度,每间宿舍必须住满8人,班组长单独安排一间,甲方补助每间宿舍100度电,超出部分由乙方按每度2元承担。
15、严防偷盗行为,被抓获者,当事人和班长分别处罚1000元/次,并追究赔偿财产损失,严重者送公安机关处理。
16、乙方不得录用患有疾病或暗疾的工人,必须为所有人员办理意外伤害保险,并及时向甲方提供进场作业人员健康状况资料
十一、特别规定:
1、乙方派遣人员在施工期间不得酗酒,严禁酒后上岗,若一经发现,甲方对乙方按200元/人/次的标准予以处罚。
2、乙方派遣人员在施工期间严禁聚众赌博,若一经发现,甲方对乙方按300元/人/次的标准予以处罚,情节严重者交由当地司法机关处理。
3、乙方派遣人员在施工期间严禁打架斗殴,一经发现不论何种原因,甲方对乙方按1000元/人/次的标准予以处罚,因此产生的一切费用与甲方无关,由打架斗殴双方自理,情节严重者交由当地司法机关处理。
4、乙方派遣人员在施工期间未佩戴安全帽、必要时未佩戴安全带或穿拖鞋上班者,甲方对乙方按100元/人/次的标准予以处罚。
5、乙方派遣人员在工作或休息期间,对附近居民的生活、财务、环境等造成扰民、破坏和侵害行为的,或做违反法律法规犯罪活动的,由此发生的一切经济与法律责任由乙方自行承担。
6、乙方派遣人员在施工期间,严禁工人在宿舍楼内自行烧煮、私自拉(接)电,特别是使用电炉、电饭煲、电炒锅等电器炊具,若发现有上述现象,甲方除没收电器外,对乙方按200元/人/次的标准予以处罚。
7、乙方应在开工前必须对所派遣人员进行安全和技术交底,严禁未成年和老、弱、病、残和身份来历不明的人进入施工现场,否则发生一切后果由乙方承担。
8、如工程出现与建设单位解除合同或其他不可抗力因素停止施工,乙方也相应解除协议条约,按完成工程的合格工程量,单价按照合同单价结算,不得以任何形式向甲方提出索赔,并在7天内撤离施工现场。
9、甲方项目部会议纪要作为合同附件,乙方无条件遵照执行。
10、在甲方已按本合同约定支付工程款的情况下,乙方班组仍出现向甲方项目部、公司及政府部门讨薪事件,每发生一次乙方需支付1万元违约金。
11、所有罚款(不管乙方签字与否)在当月进行汇总,并在当月进度款中扣除。
12、合同签订后合同条款变更必须经甲方同意并加盖公司公章后方可生效,否则一切后果由乙方承担。
十二、协议终止和解除
15.1甲乙双方协商一致,可以解除本协议。
15.2因不可抗力因素造成合同无法履行双方协商可以解除本协议。
15.3不论何种原因,如本合同终止时,本协议自行终止。
15.4因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知,经甲方与总包方、建设单位协商,如总包方、建设单位仍坚持要求乙方撤离现场时,本协议终止。
15.5乙方破产或无能力继续履行本协议时,本协议终止。
按已完工程量结算,乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作,并尽快将其人员和设备撤离现场(1-4款处理方法与5款相同)。
15.6乙方转包,本合同终止,由此产生的所有责任和损失由乙方承担,并按乙方已完工程款的50%结算。
15.7乙方单方终止合同,结算时按乙方已经完成工程量的50%计算,另赔偿承包协议总价10%的违约金。
十三、违约责任和纠纷处理:
13.1违约责任
13.1.1乙方承诺全面履行总包方与建设单位的总承包合同以及本协议的所有条款,保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害,否则视为乙方违约,甲方有权采取强制性措施和相应违约处罚,由此造成的所有费用和损失由乙方承担。
在施工过程中如乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改,确实达不到合同要求,甲方有权终止本协议,一切损失由乙方自行承担,并赔偿因此造成的甲方损失。
13.1.2如果在施工过程中因乙方导致出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、批评,使甲方的声誉受到严重损伤,甲方有权单方面解除本协议,所有损失由乙方承担。
13.1.3乙方应免除甲方由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔,乙方必须自行妥善解决,如出现上门(政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等)扰乱办公事件(含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等)等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为,甲方将给予每次5~10万元的违约罚金,乙方承担因此给甲方造成的一切损失。
同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资,乙方不得有异议。
如因此致使施工受阻达3天后,甲方有权单方面解除本协议,由乙方承担一切损失。
13.1.4在施工过程中如乙方无故停工,视为乙方违约,乙方承担已完造价50%的违约罚金,由此造成的所有损失均由乙方承担。
13.1.5乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉,否则甲方有权给予乙方违约处罚,直至没收履约保证金。
13.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后,如未施工本项目的其他工程,乙方全部人员应无条件退场后,甲方才按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件,视为乙方违约,甲方有权对工程不办理结算,并给予乙方违约处罚,直至没收履约保证金,并有权向乙方进行费用追索。
13.2争议解决
甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议,双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决,签署的书面纪要作为本协议书的补充,具有同等法律效力。
所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由,当争议出现后双方不能取得一致的协商意见,双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、奖罚条款:
按项目部质量、安全文明奖罚制度执行。
十三、违约和争议
13.1违约责任
13.1.1乙方承诺全面履行总包方与建设单位的总承包合同以及本协议的所有条款,保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害,否则视为乙方违约,甲方有权采取强制性措施和相应违约处罚,由此造成的所有费用和损失由乙方承担。
在施工过程中如乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改,确实达不到合同要求,甲方有权终止本协议,一切损失由乙方自行承担,并赔偿因此造成的甲方损失。
13.1.2如果在施工过程中因乙方导致出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、批评,使甲方的声誉受到严重损伤,甲方有权单方面解除本协议,所有损失由乙方承担。
13.1.3乙方应免除甲方由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔,乙方必须自行妥善解决,如出现上门(政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等)扰乱办公事件(含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等)等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为,甲方将给予每次5~10万元的违约罚金,乙方承担因此给甲方造成的一切损失。
同时总包方、甲方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资,乙方不得有异议。
如因此致使施工受阻达3天后,甲方有权单方面解除本协议,由乙方承担一切损失。
13.1.4在施工过程中如乙方无故停工,视为乙方违约,乙方承担已完造价50%的违约罚金,由此造成的所有损失均由乙方承担。
13.1.5乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉,否则甲方有权给予乙方违约处罚,直至没收履约保证金。
13.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后,如未施工本项目的其他工程,乙方全部人员应无条件退场后,甲方才按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件,视为乙方违约,甲方有权对工程不办理结算,并给予乙方违约处罚,直至没收履约保证金,并有权向乙方进行费用追索。
13.2争议解决
甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议,双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决,签署的书面纪要作为本协议书的补充,具有同等法律效力。
所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由,当争议出现后双方不能取得一致的协商意见,双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、乙方承诺和担保
14.1乙方承诺已经充分理解总包方与业主的总承包合同、甲方与乙方的分承包招标文件,并承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。
甲方不承担由总包方、业主等非总包方、甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失,甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。
14.2为保证乙方全面履行本合同以及总包方与业主的施工合同,确保本工程的顺利进行,乙方必须在签订本协议的同时提交人民币万元(大写:
万元)的履约保证金,本工程施工至()层无息退还。
乙方履行不力时,乙方承担违约处罚,所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除,保证金不够的将单独向乙方追索。
十五、协议终止和解除
15.1甲乙双方协商一致,可以解除本协议。
15.2因不可抗力因素造成合同无法履行双方协商可以解除本协议。
15.3不论何种原因,如本合同终止时,本协议自行终止。
15.4因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知,经甲方与总包方、建设单位协商,如总包方、建设单位仍坚持要求乙方撤离现场时,本协议终止。
15.5乙方破产或无能力继续履行本协议时,本协议终止。
按已完工程量结算,乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作,并尽快将其人员和设备撤离现场(1-4款处理方法与5款相同)。
15.6乙方转包,本合同终止,由此产生的所有责任和损失由乙方承担,并按乙方已完工程款的50%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 防水 劳务 分包 合同