学校绿化施工合同.docx
- 文档编号:8071806
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:19.27KB
学校绿化施工合同.docx
《学校绿化施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学校绿化施工合同.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
学校绿化施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除
学校绿化施工合同
篇一:
学校绿化种植合同
绿化种植承包合同
发包方(甲方):
**市兴庆区大塘中心小学
承包方(乙方):
**市芳园园林绿化有限公司(以下简称乙方)
甲方将所承接的**市兴庆区大塘中心小学绿化带种植改造工程的绿化种植工作承包给乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》及其相关法律,为明确双方职责,确保如期保质完成本工程。
甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,就的相关事项协商一致,并
签订如下协议,以期共同遵守。
一、工程名称:
**市兴庆区大塘中心小学绿化带种植改造工程
二、工程地点:
**市兴庆区大塘中心小学
三、承包范围:
1、**市兴庆区大塘中心小学绿化改造项目的各种花草、树木的种植(包括场地换土、吊装、种植、修剪、浇水、施肥、场地平整等花草树木种植的全部工作,其中还包括35棵果树的起苗运输工作)。
2、花草、树木种植的数量,紫叶矮樱1000棵,金叶榆2500棵,水蜡4500棵,萱草1300棵,四级玫瑰2800棵,果树35棵。
四、承包方式:
由乙方包人工费,包施工吊车、机工具,包种植质量,包种植验收合格,包工期,包安全,包文明施工。
五、合同价款:
1、本工程合同价款为:
大写;(人民币)伍万壹仟零肆拾元整,小写;
¥51,040.00元。
2、工程完工后,经业主对种植验收合格后10日内一次性付清全部工程款。
六、施工工期:
1、自甲方通知乙方开工之日起25个日历日完工。
2、在此工期内乙方不能完工引起的,甲方损失完全由乙方承担。
因人力不可抗力而造成的工期顺延,可以相应延长。
七、开工准备:
1、甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工中出现的问题;
2、甲方在施工前准备好施工图纸、并组织技术交底等工作;
八、工程质量:
1、乙方确保按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cJJT82—99)施工,并达到本标准合格级。
2、施工过程中,乙方必须服从业主和甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
九、违约责任:
甲方责任:
1、甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收。
2、甲方应如按合同规定及时支付工程款。
乙方责任:
1、工程质量不符合设计的规定(:
学校绿化施工合同)及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素除外。
十、其他:
1、本合同自双方签字盖章后生效。
工程交工验收合格,甲方支付完毕工程款后合同终止。
2、本合同一式贰份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。
3、本合同未经事宜,双方协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院起诉。
甲方代表:
乙方代表:
(盖章)(盖章)
年月日年月日
篇二:
学校绿化施工合同
篇一:
校园绿化工程施工合同
校园绿化工程施工合同
建设单位(以下简称甲方):
西畴县鸡街乡中学
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造鸡街乡中学校园绿化工程,签订以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
西畴县鸡街中学校园绿化工程。
2.工程地点:
西畴县鸡街中学。
3.施工范围:
绿地面积1400平方米。
(具体见鸡街中学校园绿化设计图)以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1.开工日期:
本项目工程工期从20XX年7月15日起至20XX年8月30日止,共45天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:
壹拾壹万陆仟元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:
3.48万元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待工程竣工后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,施工单位(以下简称乙方):
邬维斌即人民币:
6.96万元整。
3.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:
1.16万元整。
4.工程所需交纳的税款已含在工程造价内,由乙方交纳。
六、工程质量要求
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算,并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。
竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现质量问题,由乙方负责。
2.施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安
全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。
若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4.甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5.工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。
可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
_______
乙方委托代表:
_______
签订日期:
_______篇二:
校园绿化协议
校园绿化协议
甲方:
安各庄镇初级中学
乙方:
邢希万
为了加强校园环境绿化、美化,甲方将校园绿化承包给乙方施工。
根据《合同法》,本着平等、自愿的原则签订以下合同条款:
一、绿化范围:
办公室前、大路西侧;
二:
绿化面积及价格:
240平方米;16000元(壹万陆仟元整)。
二、施工时间:
20XX年10月3日至20XX年10月21日。
三、工作内容:
1、翻挖绿化地,清除石块及建筑垃圾,保持绿化地平整,达到种植需要。
2、施工完毕后清理场地,保持环境整洁。
四、质量要求:
1、苗木无病虫害,乔木栽植整齐美观。
2、地被植物栽植平整,线条流畅,草坪铺植规范整齐,土地平整。
3、苗木栽植符合园林施工技术规范,成活率达到98%并达到预期绿化效果。
五、付款方式:
在规定时间内保质保量完成绿化施工后合格,款项一次性付清。
六.违约责任:
甲方不按协议规定付款,视为违约;乙方不按协议规定施工视为违约。
七.由于施工原因造成安全事故由乙方自行负责。
未尽事宜经甲乙双方协商解决。
八.本协议一式两份甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方(签章);乙方:
负责人:
年月日年月日篇三:
校园绿化工程施工合同
关津乡育林学校
校园绿化工程施工合同
甲方:
关津乡育林学校
乙方:
经甲乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造关津乡育林学校校园绿化工程。
签订以下协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
关津乡育林学校校园绿化工程。
2、工程地点:
关津乡育林学校。
二、工期。
工程工期从20XX年2月25日至20XX年3月5日为期10天。
三、工程合同价款。
经协商本合同总承包价为人民币玖千捌百柒拾伍圆整。
四、承建方式。
乙方对绿化工程包工。
包料。
包质量。
包验收合格。
包文明施工。
五、工程付款办法。
工程完工后甲方验收合格,于三月底向乙方支付工程合同价款。
六、工程质量要求。
1.乙方严格要求完成施工任务,完工验收后三个月为绿化种植保期。
在保养期内出现质量问题,由乙方负责。
2.工程完工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
七、合同生效与终止。
1.本合同自双方签字并加盖公章后生效,工程保质期满,合同即告终止。
2.本合同壹式两份,双方各执壹份,具同等法律效力。
八、项目清单附下:
甲方负责人签字:
乙方签字:
(单位盖章)
20XX年2月24日
篇三:
校园绿化合同
谢庄小学校园绿化工程施工合同
建设单位(以下简称甲方):
颍西办谢庄小学
施工单位(以下简称乙方):
谢庄小学校内绿化工程经学校班子会议研究,报教育局批准备案,经过学校工程招标领导小组招标,乙方中标。
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造谢庄小学校园绿化工程,签订以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
谢庄小学校园绿化工程。
2.工程地点:
谢庄小学校园内。
3.施工范围:
绿地面积约900平方米。
(具体见谢庄小学校园绿化设计图)以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1.开工日期:
本项目工程工期从20XX年4月25日起至20XX年5月15日止,共20天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:
壹万三千六百五十元整。
四、绿化工程的内容
1、四个花坛,每个花坛有7个花卉组成,每个1000元计4000元。
2、四个石楠球每个250元计1000元
3、草坪种子50斤每斤60元计3000元。
4、10棵桂花树(直径4公分)每课200元计2000元。
5、土12车每车50元计600元。
6、棕榈树3棵,每课300元计900元。
7、大叶女贞树(直径4公分)10课每棵80元计800元。
8、小叶黄杨30棵每棵20元计600元。
9、小花50棵,每棵15元计750元。
10、花园道路
五、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
六、工程付款办法
由乙方负责垫付工程款,工程验收结束后,由乙方开出税票(开票款项乙方负担)交予甲方,经上级主管部门批准报回款项后,甲方付给乙方工程款。
七、工程质量要求
乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。
甲方在验收合格后,经上级主管部门批准把款项汇入乙方账户。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
十、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。
竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现树木枯死等质量问题,由乙方负责补栽。
2.施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3.工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。
可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
_______乙方委托代表:
_______签订日期:
_______
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 学校 绿化 施工 合同