二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55.docx
- 文档编号:11699145
- 上传时间:2023-03-30
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:35.66KB
二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55.docx
《二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55
二级建设工程法规及相关知识模拟题及答案解析55
单项选择题
第1题:
李某的儿子小明,20周岁,在校大学生,无经济来源,在一次争吵中将同学打伤,无力赔偿,应由_____支付此赔偿金。
A.小明
B.李某
C.小明与李某负连带责任
D.小明与李某平均分担
参考答案:
A
答案解析:
18周岁以上的公民是成年人,具有完全民事行为能力,可以独立进行民事活动,是完全民事行为能力的人。
小明已20周岁,且无精神病,属完全民事行为能力人,应独立承担民事权利和义务的人。
第2题:
部门规章与地方政府规章之间的效力关系为_____。
A.部门规章高于地方政府规章
B.部门规章低于地方政府规章
C.部门规章与地方政府规章具有同等效力
D.两者不可比
参考答案:
D
答案解析:
宪法的法律地位和效力是最高的。
法律的效力低于宪法,但高于其他的法。
行政法规的效力低于宪法和法律。
地方性法规只在本辖区内有效,其效力低于法律和行政法规。
地方政府规章的效力低于法律、行政法规,低于同级或上级地方性法规。
第3题:
某学校与某建筑研究所签订合同,合同规定由建筑研究所在4个月内为学校完成新建教学楼的勘察设计工作,由学校向该研究所支付费用20万元。
本合同法律关系的客体是_____。
A.4个月内完成设计工作
B.学校
C.研究所
D.勘查设计行为
参考答案:
D
答案解析:
民事法律关系主要由主体、客体和内容组成。
学校、研究所属民事法律关系主体;4个月内完成设计工作属民事法律关系内容;而民事法律关系客体包括:
财、物、行为、智力成果。
第4题:
下列民事行为中属于代理的是_____。
A.李某由于出差,将其电脑交给王某保管
B.孙某雇佣王某为其打扫房间
C.佟某委托中介为其征婚
D.海盈房地产公司委托律师事务所代其办理登记事项
参考答案:
D
答案解析:
代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人名义向第三人为意思表示或受领意思表示,该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。
代理的种类有:
①委托代理;②法定代理;③指定代理。
选项D属委托代理。
第5题:
下列关于连带责任的表述错误的是_____。
A.连带债务人可以相互间约定债务的清偿份额,因此可拒绝清偿全部债务
B.连带债务人一人履行了全部债务后,其他债务人对债权人的债务解除
C.履行债务超过其应承担份额的债务人,有权向其他债务人追偿
D.债权人可以向连带责任的多个债务人请求履行不超过总债务的任何比例债务
参考答案:
A
答案解析:
代理违法事项包括代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,由被代理人和代理人负连带责任。
第6题:
甲公司在施工工程中,由于操作失误给乙的房屋造成损害,根据法律甲公司有赔偿损失的义务。
此债务的发生原因是_____。
A.侵权行为
B.无因管理
C.不当得利
D.合同
参考答案:
A
答案解析:
侵权行为是指行为人不法侵害他人的财产或人身权的行为,在我国习惯上称为“致人损害之债”。
第7题:
委托代理不会因下列_____原因的出现而自行终止。
A.代理人辞去委托
B.代理人死亡
C.被代理人因伤致残
D.作为代理人的法人终止
参考答案:
C
答案解析:
委托代理的终止情形:
①代理期间届满或者代理事务完成;②被代理人取消委托或者代理人辞去委托;③代理人死亡;④代理人丧失民事行为能力;⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。
第8题:
英国查尔斯王子和凯特王妃举行盛大婚礼,世界各大媒体直播,国内某婚纱服装设计公司工作人员在观看完转播视频36小时后,完成了一件仿真度高达90%的克隆版王妃婚纱,并明目张胆的在国内网上售卖。
若该婚纱在英国申请了知识产权保护,则下列表述正确的是_____。
A.该服装公司侵犯了该婚纱的知识产权
B.该知识产权在所有国家或地域均有效
C.该知识产权的保护无时间限制
D.该事件不会引起法律上的问题
参考答案:
D
答案解析:
知识产权基本特征:
①具有人身权和财产权的双重性质;②专有性;③地域性;④时间性。
第9题:
某计算机研究所接受上级单位下达的任务,开发了一套游戏软件。
项目任务书中对该软件的专利权归属未作约定。
该软件的专利权应属于_____。
A.计算机研究所
B.上级单位
C.软件开发者
D.计算机研究所和上级单位
参考答案:
A
答案解析:
对于职务发明创造,专利权的主体是发明人或者设计人所在的单位。
根据《专利法》第6条第1款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。
职务发明创造申请专利的权利属于该单位。
第10题:
某公司拟开发建设一星级酒店项目,按照国家有关施工许可的规定,该公司必须先确定_____,方可取得建筑工程施工许可证。
A.工程设计企业和工程施工企业
B.工程监理企业和工程设计企业
C.工程施工企业和工程设计企业
D.工程监理企业和工程施工企业
参考答案:
D
答案解析:
申请施工许可证的条件,①已经办理该建筑工程用地批准手续;②在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;③需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;④已经确定建筑施工企业;⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料;⑥有保证工程质量和安全的具体措施;⑦建设资金已经落实;⑧法律、行政法规规定的其他条件。
第11题:
关于施工许可证的相关规定,下列表述正确的是_____。
A.施工许可证的有效期从申请办理之日起计算,并且期限可以延长
B.施工许可证的有效期从审批同意之日起计算,但是期限不得延长
C.施工许可证的有效期从领取之日起计算,并且期限可以延长
D.施工许可证经延期后有效期最长为6个月,不得延长
参考答案:
C
答案解析:
建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期:
延期以两次为限,每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
第12题:
《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为_____。
A.综合资质、专业资质和劳务资质
B.综合资质、行业资质和劳务资质
C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质
参考答案:
A
答案解析:
工程勘察资质分为工程勘察综合资质(只设甲级)、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。
第13题:
工程建设监理的内容不包括_____。
A.对建设工程的投资、质量进行控制
B.对建设工程的成本进行控制
C.对建设工程进行合同管理、信息管理
D.对建筑施工企业的组成人员进行管理
参考答案:
D
答案解析:
本题考查工程监理的内容,三控制包括进度控制,质量控制和成本控制;三管理包括安全管理,合同管理和信息管理;一协调是指沟通协调。
第14题:
甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。
甲、乙两单位组成联合体参加投标。
则该联合体资质等级应为_____。
A.一级
B.二级
C.三级
D.暂定级
参考答案:
C
答案解析:
由同一专业单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
第15题:
根据《招标投标法》的有关规定,经过评审,中标人的产生途经正确的是_____。
A.由评标委员会直接自行确定
B.由招标人直接自行确定
C.招标人根据评标委员会的评审报告和推荐确定
D.由政府建设行政主管部门确定
参考答案:
C
答案解析:
招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人,不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人;招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。
第16题:
下列关于招标代理的叙述中,错误的是_____。
A.招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜
B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜
D.依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门申请核准
参考答案:
D
答案解析:
招标人依法可以自行招标的,任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜;招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
同时,《招标投标法》还规定,依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。
第17题:
某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人数上限是_____。
A.100人
B.200人
C.300人
D.500人
参考答案:
C
答案解析:
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员:
矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,从业人员超过300人的其他生产经营单位。
配备专职或者兼职的安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务:
从业人员在300人以下的其他生产经营单位。
第18题:
根据我国《安全生产法》的规定,有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人在接到重大生产安全事故报告后,应当立即_____。
A.向上级主管部门报告
B.向媒体公开
C.赶到现场,组织抢救
D.展开事故责任调查
参考答案:
C
答案解析:
有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后,应当立即赶到事故现场,组织事故抢救。
第19题:
建设工程实行总承包的_____。
A.由建设单位对施工现场的安全生产负总责
B.由总包单位对施工现场的安全生产负总责
C.由总包单位与分包单位对施工现场的安全生产负连带责任
D.由总包单位和分包单位各自对自己的施工现场的安全生产负责
参考答案:
B
答案解析:
建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
第20题:
《建设工程安全生产管理条例》中所指的需要进行安全培训的特种作业人员不包括_____。
A.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工
B.爆破作业人员、起重信号工
C.深坑作业人员、水下作业工
D.登高架设作业人员
参考答案:
C
答案解析:
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
第21题:
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,应当由_____签字后实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、总监理工程师
参考答案:
D
答案解析:
对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。
第22题:
甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程,甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。
根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
丙公司的作业人员的意外伤害保费根据法律应当由_____承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.作业人员自己
参考答案:
A
答案解析:
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由施工单位支付。
实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第23题:
某工程已具备竣工条件,2010年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,3月7日经验收不合格,施工单位返修后于3月20日再次验收合格,3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自_____开始。
A.2010年3月2日
B.2010年3月7日
C.2010年3月20日
D.2010年3月31日
参考答案:
C
答案解析:
质量保修是指建设工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷,由施工单位依照法律规定或合同约定予以修复。
因此,建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
第24题:
下列关于施工设计说法正确的是_____。
A.设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合地方规定的标准。
B.设计单位应当根据施工文件进行建设工程设计。
C.任何情况下,设计单位不得指定生产厂、供应商。
_____。
D.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
参考答案:
D
答案解析:
设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
除由特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。
设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
第25题:
不符合产品质量义务的是_____。
A.为产品质量负责的义务
B.确保标识规范的义务
C.确保包装质量合格的义务
D.负责退换的义务
参考答案:
D
答案解析:
产品质量义务包括:
①为产品质量负责的义务;②确保标识规范的义务;③确保包装质量合格的义务;④其他禁止性义务。
第26题:
涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是_____。
A.国家标准
B.行业标准
C.强制性标准
D.推荐性标准
参考答案:
C
答案解析:
保障人体健康,人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。
第27题:
下列关于环境保护法说法正确的是_____。
A.建设项目的环境影响评价实行集中管理
B.可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行专项评价
C.可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专题评价
D.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
参考答案:
D
答案解析:
建设项目的环境影响评价实行分类管理;可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价;对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。
第28题:
按照“三同时”制度的规定,落实防治环境污染和生态破坏的措施及经费概算的工作,应当在_____完成。
A.初步设计阶段
B.项目审批过程
C.项目招标阶段
D.项目施工阶段
参考答案:
A
答案解析:
建设项目的初步设计,应当按照环境保护设计规范的要求,编制环境保护篇章,并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表,在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。
第29题:
根据我国《水污染防治法》规定,向水体排放含热废水,要保证_____。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.有防溢液、防渗流措施
C.病原菌体废水消毒达标后排放
D.水体水温符合水环境质量标准
参考答案:
D
答案解析:
防止地表水污染的具体规定,第9条规定,向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准,防止热污染危害。
第30题:
城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查,应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见,建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起_____日内提出意见。
A.5
B.10
C.15
D.30
参考答案:
B
答案解析:
建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起10日内提出意见。
第31题:
企业的下列行为中不符合法律要求的是_____。
A.甲公司安排其施工人员在施工工地的木工车间内住宿
B.乙公司在油库附近施工,由于在施工过程中将使用电气焊,于是提前按照有关规定办理了动火手续
C.丙公司对其施工用的柴油单独存放,并设置了警示标志
D.丁公司为防止火灾事故的发生,定期检查其消防设施
参考答案:
A
答案解析:
在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。
在设有车间或者仓库的建筑物内,已经设置员工集体宿舍的,应当限期加以解决。
对于暂时确有困难的,应当采取必要的消防安全措施,经公安消防机构批准后,可以继续使用。
第32题:
根据我国有关劳动保护的规定,下列不属于安全与劳动卫生规程的是_____。
A.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准
B.用人单位必须对所有劳动者定期进行身体检查
C.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格
D.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程
参考答案:
B
答案解析:
用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
第33题:
女大学生孙某毕业后被企业录用,孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。
企业可以满足她的要求,但一定不得安排的工作是_____。
A.高处、高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
参考答案:
D
答案解析:
禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。
不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。
对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第34题:
未满17岁的李某应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是_____。
A.李某未成年,签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为是临时工作,可以不签劳动合同
C.不得安排李某从事有毒有害的劳动
D.可以不对李某定期进行身体健康检查
参考答案:
C
答案解析:
不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。
第35题:
2009年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至_____。
A.2009年2月28日
B.2009年5月31日
C.2009年8月1日
D.2009年2月1日
参考答案:
C
答案解析:
劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上3年以下的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期不得超过6个月。
第36题:
甲建筑公司与乙房产公司在丙市签订了一份位于丁市的建设工程施工合同,若在合同履行时出现部分工程价款约定不明,则应按照_____履行。
A.甲公司所在地的市场价格
B.乙公司所在地的市场价格
C.丙市的市场价格
D.丁市的市场价格
参考答案:
D
答案解析:
由于建设工程履行地位于丁市,则应按丁市的市场价格履行。
第37题:
某房产公司将由乙施工单位承包的在建工程抵押给甲银行,该工程于2010年3月竣工,但工程款迟迟未付。
同年4月房产公司倒闭,下列说法正确的是_____。
A.该工程经仲裁机关拍卖后的价款应由乙优先受偿
B.该工程经拍卖后应由甲优先受偿
C.乙最迟应在2010年9月前行使优先受偿权
D.该工程应由人民法院决定由谁优先受偿
参考答案:
C
答案解析:
人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《中华人民共和国合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
第38题:
施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须付违约金3万元发生争端由某仲裁机构解决”。
现供应商延期交货给施工企业造成的损失为5万元,则施工企业为最大极限维护自身利益,应_____。
A.向某仲裁机构请求供应商支付5万元
B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C.直接要求供应商支付8万元
D.直接要求供应商支付3万元
参考答案:
A
答案解析:
约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第39题:
甲乙签订工程设计合同,合同约定设计费为80万元,甲向乙支付16万元订金。
合同订立后,甲方实际向乙方支付了12万元订金,乙收取订金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还_____万元。
A.12
B.16
C.24
D.32
参考答案:
C
答案解析:
定金,是合同当事人一方预先支付给对方的款项,其目的在于担保合同债权的实现。
定金是债权担保的一种形式,定金之债是从债务,因此,合同当事人对定金的约定是一种从属于被担保债权所依附的合同的从合同。
定金应双倍返还。
第40题:
某施工单位与水泥厂签订了水泥供应合同,在合同中约定了违约责任。
为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金。
由于水泥厂未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元。
则本案中水泥厂最多应支付给施工单位_____万元。
A.10
B.7
C.6
D.4
参考答案:
B
答案解析:
违约金存在于主合同之中,定金存在于从合同之中。
它们可能单独存在,也可能同时存在。
当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。
第41题:
下列对先期违约表述不正确的是_____。
A.违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
B.违约人明确表示未来不去履行将要履行的合同约定
C.先期违约人的对方必须在履行期限届满后要求其承担违约责任
D.先期违约将导致合同目的落空
参考答案:
C
答案解析:
《合同法》规定:
“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
”
第42题:
因不可抗力不能履行合同,当事人的义务为_____。
A.发出通知
B.继续履行
C.赔偿损失
D.不必继续履行或赔偿损失,但约定定金的,应损失定金或双倍返还
参考答案:
A
答案解析:
当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
第43题:
王某与某银行签订一份贷款合同,银行要求王某提供保证人,依照《担保法》的规定,下列主体可以作为保证人的是_____。
A.某大学教授
B.某企业分支机构
C.某医院
D.某街道办事处
参考答案:
A
答案解析:
《担保法》也规定了下列单位不可以作保证人:
①国家机关不得为保证人,但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人;③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。
企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 二级 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 答案 解析 55