变电站照明系统改造工程审.docx
- 文档编号:24137936
- 上传时间:2023-05-24
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:19.86KB
变电站照明系统改造工程审.docx
《变电站照明系统改造工程审.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变电站照明系统改造工程审.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
变电站照明系统改造工程审
工程施工合同
第一部分协议书
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、工程内容:
1、安装防眩通路灯5套;2、安装LED顶灯3套。
工程立项批文编号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
1、安装防眩通路灯5套;2、安装LED顶灯3套。
三、合同工期
开工日期:
本合同工程定于2011年12月01日开工
竣工日期:
本合同工程定于2011年12月15日竣工
合同工期总日历天数:
15天
四、质量标准
1.1、工程质量标准:
GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
五、合同价款
金额:
人民币:
六、组成文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
双方有关工程的洽商,变更等书面协议文件为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含议与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2011年11月23日
合同订立地点:
发包方:
承包方:
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
经办人:
经办人:
电话:
电话:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
第二部分通用条款
执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局于一九九九年十二月制定的建设工程施工合同(GF—1999—0201)中第二部分的通用条款。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
1、本合同协议书2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、工程建设项目廉政责任书
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同使用汉语。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
二、双方一般权利和义务
3、发包人工作
3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
2011年12月01日
(2)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
2011年12月01日
(3)双方约定发包人应做的其他工作:
无
4、承包人工作
4.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)应提供计划、报表的名称及完成时间:
2011年12月15日
(2)施工场地清洁卫生的要求:
工程完工后,确保现场清洁
(3)双约定承包人应做的其他工作:
无
(4)三、施工组织设计和工期
5、进度计划
5.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
2011年12月01日
6、工期延误
6.1双方约定工期顺延的其他情况:
无
四、质量与验收
7、工程质量
7.1工程质量
(1)合格工程;
(2)承包方承诺:
确保工程质量为良
7.2验收依据
《35kV及以下电气装置安装工程施工及验收规范》
五、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
如果承包人在施工过程中发生安全责任事故,发包人可扣留工程合同价格的5%作为安全责任违约金。
发包人应对其在施工现场地的工作人员进行安全教育。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
六、合同价款与支付
8、合同价款及调整
8.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。
9、工程量确认
9.1承包人向甲方提交已完工程量报告的时间:
工程完工10天内,向工程量的报告。
10、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(结算款)支付的方式和时间:
在工程竣工验收后,办理完结算清单,除暂扣合同价款5%质保金外,将余款一次付清。
七、材料设备供应
11、发包人供应材料设备:
防眩通路灯、LED顶灯。
12、承包人采购材料设备:
12.1承包人采购材料设备的约定:
除发包人提供的材料外由承包人自行行采购。
八、工程变更
施工中承包人不得对原工程设计进行变更。
因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告。
九、竣工验收与结算
14、竣工验收
14.1承包人提供竣工图的约定:
工程竣工验收报告经发包人认可后10天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。
十、违约、索赔和争议
15、违约
15.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
赔偿因其违约给承包人造成的损失,顺延延误的工期。
15.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第15.1款的约定承包人违约应承担的违约责任:
赔偿因其违约给发包人造成的损失。
16、争议
16.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)协商解决,不能协商解决时,向发包人所在地人民法院提起诉讼。
17、不可抗力
17.1双方关于不可抗力的约定:
(1)自然灾害:
10m高、10分钟平均最大风速大于30m/s;24小时连续最大降雨量大于200mm;地震基本烈度大于VII度,地面水平加速度峰值amax>0.15g;
(2)其他不可抗力约定按通用条款及相关法律执行。
18、合同份数
18.1本合同按一式陆份签订,甲方执肆份,乙方贰份,每份具有同等法律效力。
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
中意达建设有限公司
为保证在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承揽工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括涂刷过的设备构架
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日起算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工
程分别计算质量保修期为:
一年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,发生费用由承包人承担。
2、发生质量问题,如漆膜脱落,设备生锈(检修或人为的破坏除外)
承包人接到事故通知后,应立即到达现场处理。
非承包人施工质量引起的事故质量问题,维修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%
五、质量保修金的返还:
工程竣工验收合格1年后,将质保金退还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
(本页无正文)
发包人(公章):
承包人(公章):
云南电网公司红河供电局中意达建设有限公司
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
年月日年月日
第四部分工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,护国家、集体和当事人的合法权益,据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应依法予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,一至二年内不允许进入南方电网市场,给甲方单位造成经济损失的,应依法予以赔偿。
第五条本责任书作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式六份,甲方四份,乙方二份,并送交甲乙双方的监督单位各一份。
(本页无正文)
甲方单位:
(盖章)乙方单位:
(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
地址:
地址:
电话:
电话:
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 变电站 照明 系统 改造 工程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)