边坡施工合同.docx
- 文档编号:24612003
- 上传时间:2023-05-29
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.25KB
边坡施工合同.docx
《边坡施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《边坡施工合同.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
边坡施工合同
边坡施工合同
篇一:
边坡治理施工合同
机场路管理用房边坡治理工程施工合同甲方:
重庆喜地山置业有限公司
乙方:
重庆市水利公司建筑工程分公司
甲方位于渝北回兴还建房—机场路管理用房环境的边坡治理工程直接发包给乙方,为了明确双方的责、权、利关系,根据现行有效的《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规,并接合本工程的实际情况,本着平等、互利的原则,经双方友好协商特签订本施工合同并遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
机场路管理用房环境边坡治理工程。
2、工程地址:
渝北回兴。
3、工程规模:
按实际结算量为准。
4、施工条件:
已具备开工
二、工程承包内容
1、土石方的削坡及坡表面清理整平、余渣外运、钻孔及清孔、锚孔、喷浆以及材料的人力运输。
2、按照批准的方案及施工规范完成边坡治理的全部内容,达到竣工验收合格为准的全过程。
三、工期
本工程日历天工期为20天,不可抗拒力因素顺延(凡顺延工期由甲方签证认可方为有效),开工时间20XX年3月25日。
四、合同造价:
暂定总造价为肆万伍仟柒佰元整(¥45700元)人民币(竣工以后按实际结算为准)
五、计价办法:
该部分所有施工的边坡治理工程的全部项目,按甲、乙双方协
商的各分项综合单价执行,具体综合单价如下表:
以下综合单价中含安全文明施工费、资料费、也含泄水孔、材料转运费及税金在内,在结算时不作任何调整的一切费用,数量按现场收方计量
六、甲方职责1、工程开工前完成各种场内工作,达到乙方进场的条件。
协调场地周边的配合工作
2、协调施工用水、电,费用乙方自理,按表计量。
当乙方未支付时,由甲方在支付工程款中扣除。
3、交验水准点及坐标点;
4、批准施工方案图。
四、乙方职责
1、严格按照批准的施工方案进行施工;
2、场内地下管线的保护,如在施工中破坏了地下管线,一切责任由乙方负
责;
3、安全措施防护架的搭拆、全部材料的运输及转运
4、做好防止高切坡跨踏的安全措施,做好行人的安全警示。
五、工程质量及技术要求
1、严格按施工方案及施工验收规范执行,达到合格标准;
2、全部进入施工现场的材料必须为合格品。
3、喷射砼的标号要达到C20,锚钉的喷射砂浆标号达到规定的M30
4、锚钉与面筋的搭接必须符合规范要求。
六、工程款支付方式:
竣工完成经验收合格结算后,留5%的保修金后一次性支付95%,用转帐支票支付,保修金在一年后支付(保修期内无利息)。
七、结算方式:
1、工程量以现场实际收方数量为准。
2、本合同范围以内的工程量变更调整,单价按本合同单价执行;其他未约定的价格由甲、乙双方另行商定。
八、违约责任。
1、乙方所施工的工程必须达到合同所约定的要求,如果质量达不到标准,应在甲方通知的时间内予以整改,如果整改后仍达不到要求,则应承担违约责任,乙方须支付甲方合同总金额10%的违约金,并赔偿甲方的损失。
2、乙方若不能按双方约定的时间完工(因乙方原因),每延误一天,按200元/天处罚
3、如乙方在履约过程中有违约,则甲方有权在应支付乙方工程款中直接抵扣违约金后支付余款,乙方无异议。
4、乙方严重违反合同约定的质量标准,工程施工质量差、工期慢或品质差的材料;严重不服从甲方和监理的管理、协调;严重不按有关安全文明施工的要求和规定施工等,甲方有权中止合同,并承担由此给甲方造成的全部损失。
九、其它事项:
在施工过程中发生的任何安全事故或伤及第三者,所发生的一切费用及责任均由乙方承担。
十、合同争议:
双方协商解决,协商不成,提请工程所在地人民法院解决。
十一、本合同壹式六份,甲方执四份,乙方执两份,双方签字盖章后生效。
十二、合同附件:
批准的方案
甲方:
重庆喜地山置业有限公司乙方:
重庆市水利公司建筑工程分公司
法定代表人:
法定代表人:
商务总监:
经办人:
经办人:
二〇〇八年三月十三日
篇二:
边坡支护工程施工承包合同
边坡支护工程施工承包合同
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程边坡支护分项工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、承包方式及工程价款:
1、承包方式:
包工包料
2、本工程合同承包单价为:
1)挂喷浆70元/㎡(含修坡、布筋、安池水孔、排水、喷射砼及养护
等内容);素砼喷浆42元/㎡;打摩擦筋15元/m。
2)具体做法以甲方提供的施工图纸施工为准。
3)以上单价不含税收,工程量以双方代表按现场实际喷射砼面积工程量
进行计算,摩擦筋按长度计算,在施工中所需的一切与本工程承包范围内相关的机械设备、安全防护措施用品概由乙方组织并承担所有费用。
三、付款方式及工程结算:
1、按月进度付款,乙方每月28日前报送进度款,甲方审核后7天内按
85%支付给乙方;
2、余款待地下室土方回填后并经甲方审核后十天内付清。
四、施工工期:
1、本工程施工工期为日历天,(以不影响甲方工作为准,一般甲方提供每一个工作面后4天内完成该工作面)
2、乙方必须准备足量的人工、进行设备,以保证进度;
3、遇到以下情况允许顺延工期:
1)设计变更因素;2)不可抗力因素:
3)其他非乙方原因造成的停工。
五、工程监理及验收:
1、乙方必须无条件接受甲方和工程监理,单位的质量检查和管理,共同
把好质量关;
2、乙方施工必须严格按照国家有关的标准规范进行施工。
六、安全生产:
1、乙方必须严格遵守安全生产的操作流程,对施工安全生产负责;
2、乙方必须坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,教育好工人自觉
遵守有关安全规范规定。
乙方所有进场工人必须接受安全教育,若发生的安全事故,一切责任由乙方承担。
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、满足乙方施工条件,在工程施工工序衔接上应留给乙方施工的空间;2、提供施工所需的场地、水电免费给乙方使用;
3、协助乙方做好各施工队伍的协商工作等有关事宜;
4、负责对工程进度款的批复,以及按本协议规定的付款办法支付工程款。
不得无故拖延。
(二)乙方责任:
1、乙方负责组织施工人员进场认真施工,并派有专业组织的工程技术人
员进行管理。
2、乙方必须对施工工期、工程质量、安全生产、文明施工进行规范管理。
严格按照施工图纸操作施工,确保工程质量、抓好文明、安全施工、按合同规定工期竣工。
3、乙方对施工安全负责,遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全
标准组织施工,采取有效的安全防护措施,消除事故隐患,确保施工安全,若发生安全事故,其生产经济赔偿及法律责任概由乙方全部承担。
4、乙方应经常对自己员工进行安全质量教育,加强自身队伍的建设和管
理,若有触犯法律行为,其责任自负。
5、非甲方原因,乙方不得无故停工,乙方若无故停工,其所造成甲方的
经济损失由乙方负责赔偿。
6、乙方应对本基坑支护工程质量安全负责,至本工程地下室土方回填之
前,若因乙方原因造成质量安全问题,乙方应负责由此引起的一切损失。
7、为保证工作进展顺利,在工程施工期间乙方委派为现场代
表,联系电话:
,负责协调及相互配合、联络工作。
八、其他约定:
1、本工程未尽事宜,双方可另行协商;
2、本合同一式四份,双方各执二份。
本合同双方盖章、签字后生效,工
程款结清后自动失效。
甲方:
代表人:
签字日期:
20XX年4月6日乙方:
身份证号码:
篇三:
边坡治理工程施工合同
工程施工合同
发包人:
承包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规文件的规定,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就施工事项协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、承包范围:
1、承包范围为野风·山项目边坡一标段(A-C)工程施工图及约定内容。
2、除第1条外还包括以下工作内容
1)对原有坡面处理与修整。
2)边坡治理脚手架支架固定锚杆钻孔成孔、锚杆注浆、锚杆钩
3)主动挂固定、片连接固定
4)TBS复绿、营养土搅拌含草籽喷播、监测点制作
5)施工过程中所使用的水、电、柴油由承包人自行承担。
3、发包人有权调整合同的承包范围与施工内容(包含重大设计变更),承包人无条件接受并实施。
二、承包方式
本工程实行包工程、包质量、包安全生产、包文明施工、固定单价承包方式。
三、合同工期
本工期总工期140天日历天,开工日期由发包人在联系函中确认,承包人完成施工前准备工作并进场施工。
四、工程质量
本工程质量标准为合格,全面符合设计和质量验收规范要求。
五、工程质量、进度及安全文明管理
1、本工程质量必须达到设计、规范、标准及发包人要求。
2、承包人应严格按设计图纸、施工方案等组织实施,并无条件地接受发包人、监理对工程施工质量、进度和造价监督和管理。
3、监理和发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检验。
承包人应为检查工作提供一切方便并提供真实的数据。
4、承包人在施工过程中要认真做好材料和成品保护,以保证产品不受损害和污染。
5、因承包人责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不予顺延。
六、工程验收
1、承包人应按照工程建设的有关规定,及时如实整理并向发包人提交施工检查记录、检测试验报告和技术资料等,并由发包人与监理进行检验和签认。
2、隐蔽工程达到隐蔽条件,承包人应提前12小时通知监理和发包人,并报验隐蔽工程相关资料。
监理和发包人应及时组织验收,验收合格后,才可进行下一道工序的施工。
验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新提请发包人和监理验收。
3、当全部合同工程完工,准备竣工验收前,承包人应按档案部门的要求,整理提交竣工资料(包含肆套竣工图)。
4、当具备验收条件时,承包人应及时提交工程验收报告,有发包人组织承包人、监理及相
应职能部门组织验收。
在工程竣工验收中,如发现不合格工程,承包人应无条件进行整改或返工,直到验收合格后,相应费用由承包人承担。
七、工程单价、付款方式
1、春节前付70%,工程验收合格后一个月付清。
2、工程单价
锚杆(脚手架支架、钻孔成孔、锚杆钩制作、注浆)以/m
TBS复绿(主动挂、片连接、营养土搅拌含草籽喷播、监测点制作)以/㎡
八、争议或纠纷处理
1、一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
2、本合同在履行期间,双方发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决,协商不成可请监理或有关部门进行调解。
双方协商或调解不成的,可向工程所在地管辖人民法院提请诉讼。
九、其他
1、本合同一式二份,发包人执一份,承包人执一份。
本合同组成内容及解释顺序为:
本合同书,施工图及其他技术文件,工程变更文件。
2、未尽事宜双方另行协商解决。
发包人(签字):
承包人(签字):
签订日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 合同