河涌两岸绿化升级改造工程.docx
- 文档编号:11339830
- 上传时间:2023-02-28
- 格式:DOCX
- 页数:61
- 大小:51.52KB
河涌两岸绿化升级改造工程.docx
《河涌两岸绿化升级改造工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河涌两岸绿化升级改造工程.docx(61页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
河涌两岸绿化升级改造工程
河涌两岸绿化升级改造工程
交易文件
建设单位:
广州市南沙区东涌镇人民政府
招标代理单位:
广州市百业建设顾问
日期:
2021年8月
第一章、交易须知
一、交易须知前附表
声明:
本交易须知前附表利用GZZB交易文件范本,与范本不同的地方均以下划线标明,所有标明下划线部份属于本表的组成部份,同其他部份具有一样效劳。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠方法》可选择部份的选择利用,均已在本表中注明,通用条款可选择部份中未被本交易须知前附表选择的部份无效。
项目
内容
说明与要求
1
定义
建设单位(即发包人):
广州市南沙区东涌镇人民政府
招标代理:
广州市百业建设顾问有限公司
设计单位:
2
工程名称
河涌两岸绿化升级改造工程
3
建设地点
南沙区东涌镇大稳村
4
建设规模
大稳村内河涌总长约5公里,规划种植当地水生植物约50000㎡。
5
承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
按图纸总价包干、项目措施费包干。
6
质量标准
合格
7
承包范围
本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明,承包东涌镇大稳村美丽乡村建设第一期项目:
河涌两岸绿化升级改造工程等施工图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容。
8
工期要求
年月日计划开工,施工总期:
30日历天。
9
资金来源
区财政资金
10
报名资料收取方式
报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果。
11
报价以及单价和总价计算方式
工程量清单计价。
按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。
12
承包意向有效期
90日历天(从报名截止之日计起)
13
领取发包价(含工程量清单)及图纸
由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
14
踏勘现场
时间:
自2014年8月30日起具备现场踏勘条件;
方式:
建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘;
现场详细地点:
南沙区东涌镇大稳村
15
报名资料组成
报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
16
报名资料份数
一份。
17
报名的时间和地点
.报名起始时间:
网上报名时间为2014年8月30日00时00分至2014年9月8日23时59分;现场报名时间(即现场递交报名资料时间)为2014年9月9日13时30分至2014年9月9日15时30分)
2.递交报名资料地点:
广州公共资源交易中心南沙交易部。
3.上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。
18
摇珠时间和地点
1.摇珠时间:
2014年9月9日15时45分
2.地点:
广州公共资源交易中心南沙交易部。
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。
19
履约担保
承包人提供的履约保函为承包价款的10%。
20
发包价
本项目发包价为人民币元,其中安全文明施工费为元,余泥渣土运输与排放费为0元。
承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。
21
保修期
按照《建设工程质量管理条例》规定
22
合同价款的调整办法
详见合同专用条款相关规定。
23
建设工程质量检测管理办法
根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次交易范围。
交易文件中与此条不一致的,以此条为准。
二、交易须知修改表
声明:
本交易须知利用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同的地方,均在本表中列明,并以现文为准,原文再也不有效。
本交易文件中再也不转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标治理办公室网站()下载查阅。
条款号:
修改类型:
修改
原文:
承包意向人在报名截止时刻前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必需从其大体账户转出。
现文:
承包意向人在报名截止时刻前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必需从其大体账户转出。
条款号:
修改类型:
修改
原文:
发包通知书发出之日起30往后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
现文:
发包通知书发出之日起30往后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市园林绿化施工小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
条款号:
修改类型:
修改
原文:
发包通知书发出之日起15往后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
现文:
发包通知书发出之日起15往后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市园林绿化施工小额工程企业库
,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
三、交易须知通用条款
(一)交易文件
1.交易文件的组成
本交易文件包括以下文件,和所有发出的澄清或修改:
第一章交易须知
第二章摇珠方法
第三章合同条款
第四章技术条件(工程建设标准)(另册)
第五章图纸及勘探资料(另册)
第六章发包价及其工程量清单(另册)
承包意向人获取交易文件后,应认真检查交易文件的所有内容,认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和标准要求等。
承包意向人一旦取得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人两边均有约束力。
建设单位(或委托招标代理机构)利用广东省内依法设立的电子认证效劳机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或盖章具有一样的法律效劳。
发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。
交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。
承包意向人获取电子交易文件后,应认真检查电子交易
文件的合法有效性。
合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。
2.交易文件的澄清与修改
交易文件发出后,在公告截止时刻3日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。
交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。
交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。
交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部份,具有约束作用。
为使承包意向人在报名时有充分的时刻将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时刻,具体时刻将在交易文件的澄清或修改中予以明确。
假设澄清或修改中没有明确延长时刻,即表示报名时刻不延长。
(二)报名及报名资料递交
3.报名资料的组成:
报名资料由资格文件、《承包意向许诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部份组成。
资格文件要紧包括的内容:
(1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;
(2)企业资质证书副本复印件;
(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件,或适用于小型项目的项目领导资质证书或项目领导培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);
(4)项目负责人
平安生产考核合格证(B类),且项目负责人与平安员不为同一人;
(5)专职平安人员的平安生产考核合格证(C类);
《承包意向许诺及声明函》(格式见交易公告附件二)
承包意向人在报名截止时刻前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必需从其大体账户转出。
报名资料的所有内容均以纸质文件编制。
4.报名资料格式
承包意向人递交的报名资料应当利用交易公告所规定的报名资料全数格式。
承包意向人应认真阅读报名资料格式的相关规定和要求。
如报名资料未按规定的格式填写,或要紧内容不全,或关键笔迹模糊、无法识别造成无法知足查对需要的,经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。
5.承包总报价及造价承包和变更结算方式
本工程的承包总报价采纳交易须知前附表第11项所规定的方式。
工程结算价应严格依照发包价执行,严禁擅自扩大建设内容及其投资。
6.报名资料的份数和签署
承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。
除承包意向人对错误处须修改外,全套报名资料应无涂改或增删。
如有修改,修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。
7.报名资料的递交和接收
承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时刻和地址向建设单位递交报名资料,承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。
假设显现以下情形,建设单位将拒绝接收报名资料:
7.2.1在报名截止期后超期或未在指定地址递交报名资料的;
7.2.3委托代理人提交报名资料,未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。
7.2.3承包价及平安文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。
在报名截止期前,建设单位拒绝接收符合条件的报名资料,承包意向人可向交易监督机构投诉。
到在报名截止时刻止,建设单位收到的报名资料少于三家的,建设单位将依法从头组织交易。
8.报名的有效性
建设单位应依照交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。
承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的,视为报名不成功,不得参加摇珠。
报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。
建设单位应从头发布交易公告。
(三)摇珠及合同签定
9.参加摇珠会
承包意向人代表可按交易须知前附表第18项所规定的时刻和地址参加摇珠,承包意向人是不是到场,将不阻碍摇珠结果。
假设承包意向人未能成功报名的,建设单位将拒绝其参加摇珠。
10.摇珠方法
详见第二章摇珠方法
11.发包通知书
确信承包人后,建设单位将就《广州市小额建设工程交易治理方法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
建设单位应当自确信承包人后15日内,向交易监督机构提交交易情形的书面报告;经交易监督机构备案后,方可发动身包通知书。
承包人必需在收到发包通知书后24小时之内以书面形式答复建设单位,确认收到。
12.合同协议书的签定
建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内,依照交易文件和承包人的承包意向商定和签定合同,建设单位和承包人不得再行订立背聚散同实质性内容的其他协议。
发包通知书发出之日起30往后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市园林绿化施工小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
未经建设单位同意,承包人在交易进程中利用的银行名称及帐号至完成完工结算不得变更,不然建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由承包人承担。
建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。
13.履约担保
在收到发包通知书后的15日内,承包人应按本须知前附表第19项的规定向建设单位递交履约担保;若是承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,那么该银行保函应由在中国注册且营业地址在广州行政辖区内的银行开具。
发包通知书发出之日起15往后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市园林绿化施工小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以补偿。
原承包人有异议的,能够向人民法院起诉。
14.合同生效
合同两边授权代表在合同协议书上签字,并别离加盖两边单位的公章后,合同正式生效。
15.腐败与讹诈行为
在交易和合同实施期间,建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。
对本条款的规定,特概念如下辞汇:
1)“腐败行为”是指在交易或合同执行期间,通过提供、给予、同意或索要任何有价值的东西,从而阻碍建设单位有关人员工作的行为;
2)“讹诈行为”是指通过提供伪证阻碍交易或合同执行,从而损害建设单位利益的行为;也包括承包意向人之间串通(在报名之前或以后),人为地使交易进程失去竞争性,从而使建设单位无法从公布的自由竞争中取得利益的行为。
若是承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或讹诈行为,那么会被取消承包资格。
第二章摇珠方法
一、摇珠方法修改表
声明:
本摇珠方法利用GZZB交易文件范本的摇珠方法通用条款,与该通用条款不同的地方,均在本表中列明,并以现文为准,原文再也不有效。
本交易文件中再也不转录摇珠方法通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标治理办公室网站()下载查阅。
条款号:
修改类型:
增加
现文:
条款号:
修改类型:
删除
原文:
条款号:
修改类型:
修改
原文:
现文:
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
二、摇珠方法
16.摇珠所依据的规那么
《广州市小额建设工程交易治理方法》(穗纪字[2021]33号)。
17.摇珠程序:
将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序,并编制序号,作为摇珠时的身份对应。
随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。
承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件,并出示本人身份证。
承包意向人假设不出席摇珠会,视为默许排序序号,不阻碍后续摇珠。
建设单位摇珠随机抽取3个序号,依前后顺序确信为1至3名承包候选人。
18.确信承包人
建设单位依照交易须知前附表第18条规定的时刻和地址组织摇珠,依照摇珠结果,最终确信承包候选人。
摇珠后,建设单位应依照摇珠前后顺序确信的承包候选人,依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。
建设单位应当确信排名第一的承包候选人为承包人。
排名第一的承包候选人舍弃承包的或依照相关规定被取消资格的,建设单位能够确信排名第二的承包候选人为承包人,以此类推。
若是所有承包候选人均显现前款所列的情形,为交易失败,建设单位依法从头组织交易。
摇珠结果应按原公告发布方式进行公示,公示期为3天。
承包意向人或其他利害关系人对承包候选人有异议的,应当在公示期间向建设单位提出。
附表一
摇珠序号确认表
工程名称:
序号
承包意向人名称
摇珠序号
承包意向人签名确认
建设单位代表:
招标代理机构代表:
日期:
附表二
摇珠结果确认表
工程名称:
摇珠结果
摇珠序号
对应的承包意向人名称
承包意向人签名确认
第一候选人
第二候选人
第三候选人
建设单位代表:
招标代理机构代表:
日期:
第三章合同条款
河涌两岸绿化升级改造工程
施工合同文件
合同编号:
业主:
广州市南沙区东涌镇人民政府
承包人:
二○一四年月
第一部份合同协议书
发包人(全称):
广州市南沙区东涌镇人民政府
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,两边就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
河涌两岸绿化升级改造工程
地点:
南沙区东涌镇大稳村
二、工程承包范围
承包范围:
本项目按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明,承包东涌镇大稳村漂亮乡村建设第一期项目:
河涌两岸绿化升级改造工程等施工图纸的全数内容及招标进程相关资料所含全数内容。
三、合同工期
动工日期:
二○年月日(暂定)
完工日期:
二○年月日
合同工期总日历天数30天。
四、质量目标
工程质量目标:
合格
五、工程造价
合同价为:
¥元(大写:
人民币叁拾万零壹仟捌佰捌拾贰元柒角捌分元),其中:
一、不含税工程造价为:
¥元(大写:
人民币元);
二、税金为:
¥元(大写:
人民币元);
3、预留金为:
¥元(大写:
人民币元)。
上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。
六、组成合同的文件
一、本合同协议书
二、中标通知书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
五、施工图纸
六、工程招标文件
7、工程施工要求及治理规定
八、承包人的答疑和许诺文件
九、承包人投标文件及其附件
10、施工技术指引
1一、施工监理程序
1二、组成合同的其他文件
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》中别离给予它们的概念相同。
八、承包人向发包人许诺依照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人许诺依照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同签定时刻:
年 月 日
合同签定地址:
本合同自两边签字盖章即日起生效。
在全数工程交工验收并以完工验收和保修期满,工程通过了最终查验,无遗留问题并结算完毕后失效。
(此页以下无正文)
业主:
(公章)承包人:
(公章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
联系人:
联系人:
地址:
地址:
联系:
联系:
传真:
传真:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
第二部份通用条款
一、词语概念及合同文本
一、词语概念
二、合同文件及说明顺序
3、语言方案和适用法律、标准标准
4、图纸
二、各方一样权利和义务
五、监理工程师
六、项目领导
7、发包人责任
八、承包人责任
三、施工组织设计和工期
九、进度打算
10、动工及延期动工
1一、暂停施工
1二、工期延误
13、工程完工
四、质量与查验
14、工程质量
1五、检查和返工
1六、隐蔽工程和中间验收
17、从头查验
五、平安施工
1八、平安施工与检查
1九、平安防护
20、事故治理
六、合同价款与支付
2一、合同价款及调整
2二、工程预付款
23、工程量的确认
24、工程款(进度款)支付
七、材料设备供给
2五、发包人供给材料设备
2六、承包人采购材料设备
八、工程变更
27、工程设计变更
2八、其他变更
2九、确信变更价款
九、完工验收与结算
30、完工验收
3一、质量缺点保修
十、违约、索赔和争议
3二、违约
33、索赔
34、争议
十一、其他
3五、工程分包
3六、不可抗力
37、保险
3八、履约保证金
3九、专利技术及特殊工艺
40、文物和地下障碍物
4一、合同解除
4二、环境爱惜
43、合同生效与终止
44、合同份数
4五、补充条款
一、词语概念及合同文件
1.词语概念
以下词语除专用条款还有约定外,应具有本条所给予的概念:
通用条款:
是依照法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
专用条款:
是发包人与承包人依照法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达到一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
发包人:
指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或其代理人和取得该当事人资格的合法继承人。
承包人:
指在协议书中约定,被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人和取得该当事人资格的合法继承人。
项目领导:
指承包人在专用条款中指定的负责施工治理和合同履行的代表。
设计单位:
指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质品级证书的单位。
监理单位:
指发包人委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质品级证书的单位。
监理工程师:
指本工程监理单位委派的监理工程师,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
业主代表:
指业主派驻到本合同段执行业主授予的必然权利及职责并代表业主的人员;是对本合同段施工活动进行全方位、全进程的有效监督检查和宏观操纵的业主全权代表。
工程造价治理部门:
指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价治理机构。
工程:
指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
合同价款:
指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人依照合同约定完成承包范围内全数工程并承担质量保修责任的款项。
追加合同价款:
指在合同履行中发生需要增加合同价款的情形,经发包人确认后按计算合同价款的方式增加的合同价款。
工期:
指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
动工日期:
指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
完工日期:
指合同中规定,并从动工日期开始计算的工程或任何区段或部份工程完工并通过完工查验的时刻(或据专用条款第12款规定延长的时刻)。
图纸:
指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,知足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
施工厂地:
指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工利用的任何其他场所。
书面形式:
指合同信件和来往数据电文(包括电报、电传、、电子数据互换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。
违约责任:
指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
索赔:
指在合同履行进程中,关于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情形造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
不可抗力:
指不能预见、不能幸免并非能克服的客观情形。
小时或天:
本合同中规定按小时计算时刻的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时刻);规定按天计算时刻的,开始当天不计入,从第二天开始计算。
时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日第二天为时限的最后一天,但完工日期除外。
时限的最后一天的截止时刻为当日24小时。
缺点责任期:
指在合同专用条款中指明的缺点责任期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 两岸 绿化 升级 改造 工程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)