电力设计合同.docx
- 文档编号:11485782
- 上传时间:2023-03-01
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:36.64KB
电力设计合同.docx
《电力设计合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力设计合同.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
电力设计合同
电力设计合同
篇一:
设计合同书
委托单位:
承担单位:
河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司设计资质:
乙级(证书编号:
A241015509)
设计合同书
委托单位:
(以下简称甲方)承担单位:
河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定,甲方委托乙方承担工程设计工作,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
工程地点:
2、设计项目范围
二、设计项目依据
甲方提供的相关资料及《供电方案答复单》、规程、规范。
三、设计进度
合同生效后,个工作日。
四、设计文件份数
正常出图六份,如甲方要求增加出版份数,需另加工本费。
五、甲方责任
1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;
2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料,并对提供资料的可靠性负责,如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求,乙方则应推迟设计进度;
3、维护乙方的设计文件成果,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用;
4、按合同规定如期支付设计费。
六、乙方责任
1、按照本合同规定内容,根据国家和行业相关标准、规定开展工作,并对设计质量负责;
2、参加甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议,所发生审查费用由甲方负责;
3、对由甲方提供的基础资料,在未经甲方同意时,不得向任何的第三方提供;
4、按合同规定如期交付设计文件。
七、设计收费及支付方式:
1、设计收费:
依据《国家电点定【20XX】7号》文件取费标准,设计费费率为工程总造价(设备材料费+安装工程费)×%,共计圆整(元)。
2、付费方法:
合同签订后甲方预付圆整(元),余款交付图纸时一次性付清。
八、违约责任
1、由于甲方计划变更,提供资料不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时,按实际消耗工作量増付乙方费用。
2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。
3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。
九、解决争议的方法
当甲、乙双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决。
协商不成时,向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。
十、未尽事宜双方另行协商解决
与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同有效期与份数
本合同经双方签字并加盖公章之日起生效,交付设计文件、双方结清费用工程完工后终止。
本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法人代表(签字)法人代表(签字)
或委托代理人(签字):
或委托代理人(签字):
年月日年月日
篇二:
电力工程设计合同
电力工程设计合同
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级:
发包人:
设计人:
第一部分协议书
发包人(全称):
设计人(全称):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建
设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、
行政法规、规章以及建设工程批准文件,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
鉴于发包人拟建设(工程名称),并
通过年月日的中标通知书接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程阶段设计所做的投标,双方达
成如下协议:
一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》
中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺,保证全面按本合同规定完成本阶段工
程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺,保证按本合同规定的期限、方式和币种,向设计人支付合同价款。
五、合同生效:
本合同自之日起生效。
六、合同签订:
合同签订时间:
年月日
合同签订地点:
发包人:
(公章)设计人:
(公章)
地址:
地址:
法人代表:
(签名)法人代表:
(签名)
委托代理人:
(签名)委托代理人:
(签名)
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
传真:
传真:
邮政编码:
邮政编码:
建设行政主管部门备案:
鉴证机关或见证方:
(盖章)(盖章)
备案号:
经办人:
备案日期:
年月日日期:
年月
2日
第二部分通用条款
词语定义
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
(1)“合同”:
指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。
(2)“发包人”:
本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
(3)“设计人”:
本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
(4)“双方”:
“发包人”和“设计人”的合称。
(5)“投标书”:
指设计人为工程向发包人提供的,按合同条款规定并为中标通知书所能接受,为工程而作的有报价的建议书。
(6)“定金”:
指发包人与设计人订立合同之后,为了保证合同的履行,发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。
(7)“中标通知书”:
指招标机构正式确认设计人中标的信函。
(8)“工程”:
合同约定具体内容的永久工程。
(9)“合同价款”:
指发包人根据合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
(10)“不可抗力”:
不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
(11)“补充或变更协议”:
在本合同签订后,结合具体工程,发3
包人和设计人另行协商签订的书面协议。
(12)“日”:
是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(13)“月”:
是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
合同文件及解释顺序
第二条合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,组成本合同的文件和优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议
(2)中标通知书;
(3)投标书;
(4)本合同专用条款;
(5)本合同通用条款;
(6)发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
第三条当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第五十条约定的办法解决。
合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律
第四条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
第六条
本工程设计的依据是:
4
篇三:
电力设计委托协议
编号:
电力工程委托设计协议
委托人:
受托
签订日期:
年
电力工程委托设计协议
甲方(委托人):
乙方(设计人):
郑州博慧电力设计有限公司
为满足甲方现阶段用电需求,甲乙双方通过友好协商,就电力工程设
计委托有关事宜签订本协议。
第一条本协议的签订依据及设计依据
签订依据
《中华人民共和国合同法》;
国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;
电力主管部门颁行的工程勘察设计技术规范及管理规定;
设计依据
国家及行业管理部门关于电力工程概算、预算编制办法及费用
定额等国家、行业的设计标准、技术规范等有关文件;
消防管理部门及甲方上级管理部门现行有关消防安全管理规
定;
乙方现场勘察并经甲方确认的有关资料;
甲方提供的已经批准的项目可行性研究报告、建设方案、通路
组织方案及有关设计需求资料。
第二条具体委托安排
乙方就甲方委托的工程签订电力勘察设计协议,明确具体权利义务关
系等。
第三条双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方应向乙方提供开展设计工作所需要的有关基础资料,并对提供
资料的时间和可靠性负责。
2、甲方应按协议如期向乙方支付勘测设计费。
3、甲方应主动积极配合乙方做好勘测设计工作,并向乙方提供必要的
工作条件。
4、甲方保证乙方设计文件的完整性和保密性,勘测设计成果的所有权
及使用权均归甲方所有。
(二)乙方责任:
1、按照设计任务书和本协议内容,根据国家标准和现行规程规定及质
量标准技术规定进行勘测设计工作,并及时提供设计文件。
2、在甲方协助下收集设计所必需的有关资料。
3、乙方保证向甲方提供的有关勘测设计文件质量可靠,符合国家有关
技术标准。
4、施工过程及竣工验收的配合工作。
5、在施工过程中,对设计中不明确的事项进行口头或书面说明。
有必
要的,应由设计人亲自前往施工现场进行解答。
6、对设计成果严格保密,未经甲方书面许可不得向任何第三方透露设
计成果。
7、保证该设计不侵犯第三人的合法权益。
第四条勘察设计费及付款方式
1、依据施工方施工合同的工程量,确定本项目的工程本体费用。
2、收费依据:
根据20XX版《工程勘察设计收费标准》。
3、计取方法:
基本设计费×85%
2、支付办法:
(1)施工合同签署后,明确本项目合同额,一次性支付本项目设计费。
(2)甲方应当将应付款项通过银行转账到乙方指定的银行账户上。
第五条违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方由于变更设计计划,提供资料不准确,未按期提供设计必须的
有关资料或因工作条件而造成的设计返工、停工、窝工或修改设计,甲方
应按乙方实际消耗的工作量增付费用,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费。
2、甲方擅自变更、解除协议,甲方应向乙方继续支付勘测设计费用。
(二)乙方违约责任:
1、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改和补充完善,由
于乙方设计文件错误,造成工程质量事故损失,乙方应及时采取补救措施,并相应减收设计费用。
2、乙方没有按时向甲方提供设计文件的,乙方应继续向甲方提供设计
文件,并向甲方支付逾期违约金,但由于甲方变更设计、修改设计原因除外。
3、乙方的设计文件不符合双方约定或不符合甲方用电要求的,乙方应
当继续完善设计,达到符合国家规定的相关标准、规范、规程。
第六条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对
方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第七条不可抗力
本协议所称不可抗力,是指本协议各方由于地震、台风、水灾、火
灾、战争以及其它不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
本协议任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议义务
时,应当在不可抗力发生的十个日历日内通知另一方,并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。
因不可抗力不能履行协议的,根据不可抗力的影响,部分或全部免
除责任,但法律另有规定的除外。
迟延履行协议后发生不可抗力的,不能免除责任。
如果因不可抗力的影响致使本协议中止履行三十个日历日或以上
时,乙方有权决定是否继续履行或终止本协议,并书面通知对方。
第八条法律适用和争议的解决
本协议适用中华人民共和国法律。
对于因本协议履行而发生的争议,双方可协商解决,协商不成的。
任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式:
(1)将争议提交郑州仲裁委员会依其提交仲裁时有效的仲裁规则仲裁。
仲裁地点在郑州,仲裁语言为中文。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
仲裁的费用由败诉方承担;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条协议签署
委托人:
(盖章)受托人:
(盖章)
郑州博慧电力设计有限公司
法定代表人:
法定代表人:
(或委托代理人):
(或委托代理人):
单位地址:
单位地址:
邮政编码:
邮政编码:
电话:
电话:
传真:
传真:
签订协议代表(签字):
签订协议代表(签字):
日期:
20XX年12月31日日期:
20XX年12月31日
篇四:
1
陇能(天字)20XX-08-21号
甲方:
天水嘉乐乳业有限公司
乙方:
上海陇能电力设计咨询有限公司
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,遵循自愿平等、诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致签订本合同,共同遵守执行。
第1条设计项目
项目名称:
天水嘉乐乳业有限公司10KV增容供电工程
项目地点:
甘肃省天水市麦积区
第2条乙方承担设计的依据
属地电业局供电方案通知书
本工程设计合同书及委托书
建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图
用地红线图
第3条设计范围及主要设计工作内容
设计范围
1从中滩变111线路园区分支11#杆“T”接至高低压配电室止相关电气设计。
2高低压配电室平面布臵及接地图,电缆沟剖面图,SCB10-1250KVA变压器安装示意图。
3压采用KYN28柜,低压屏采用GGD柜,并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位臵等。
4项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。
5设计应充分参照天水供电公司客户服务中心《关于天水嘉乐乳业有限公司10KV增容供电工程的复函》中内容设计,并符合当地供电局验收标准。
第4条乙方完成该项目设计的技术指标
设计图纸能正确反映建设方用电意图,便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护,其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。
提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准(原部颁),满足属地供电主管部门的技术习惯要求,并通过电力部门的技术审查。
第5条甲方应向乙方提供的基础资料和配合
甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。
甲方提供用电场地红线图(须加盖属地规划局章,图纸日期应在有效期内)。
甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。
甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。
第6条乙方的承诺和保证
乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。
对于甲方向乙方提供的一切资料,除为本项目设计外,未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。
对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。
乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成,不得对任意部分对外转包或分包。
乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底,解决施工中的有关技术问题,负责设计变更,参加该项目试车和工程竣工验收。
乙方交付设计文件后,协助上级主管部门的审查,并根据审查结论,负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充,并不再另行收取任何费用。
除项目特殊要求或经甲方同意外,乙方不得在设计文件成果中指
定建筑材料、设备生产商或供应商。
设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。
第7条设计进度及图纸套数
甲方将基础资料提交给乙方,乙方收到资料后,必须在7个日历天数内完成,并向甲方提交完整的设计图5套。
第8条设计咨询费的计收和结算
设计收费依据
本工程设计费按国家规定的现行收费标准计收费用,依据标准为国家计委、建设部20XX年《工程勘察设计收费标准》,国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行协商。
本工程勘察设计费用:
人民币¥17000(大写:
壹万柒仟元整)。
设计费的支付
本合同经双方签字盖章后生效,在乙方提交了全部施工图时支付勘察设计费人民币¥17000(大写:
壹万柒仟元整)。
乙方收到甲方支付勘察设计费后,乙方向甲方开具等额正式的合法发票。
第9条违约责任
除不可抗力和甲方原因外,乙方未按照合同约定的工期向甲方交付符合合同约定并能通过主管部门审核的设计文件,每逾期一日,乙方应当向甲方支付设计费用总额10%的违约金并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
由于原因,设计文件不符合合同约定、国家强制性规范或不能通过审核的,乙方应积极配合修改,否则甲方有权解除合同。
甲方未按照合同约定提供相关基础资料、进行相关配合或未按照合同约定的时间向乙方支付设计费用的,甲方支付相应的违约金或赔偿金。
第10条其他
与该设计项目相关的包括与城管、建设、规划、电力、安监、环保等主管部门的沟通协调工作由甲方承担,确需乙方配合的,经甲方通知乙方怠于配合或不予配合造成设计工期迟延的,工期不予顺延,相关责任
承担参照本合同第9条的规定。
项目设计应当坚持节能环保、简约美观、控制成本并方便今后线改造的原则。
该项目工程按照设计文件进行施工交付使用后,因为设计缺陷方面的原因造成安全事故的,即使该项目工程通过竣工验收,但经鉴定确属设计原因造成的,乙方应当承担由此造成的一切经济损失。
第11条合同份数及有效期
本合同一式肆份,甲乙各贰份。
本合同从双方签订盖章之日生效,工程竣工验收合格后失效。
第12条解决争议条款
本合同项下发生的纠纷和歧义,双方协商解决;协商不成,可向天水市人民法院提起诉讼。
第13条其他未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
联系地址:
联系地址:
联系方式:
联系方式:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
合同签订时间:
合同签订地点:
天水市
篇五:
建设工程设计合同
(专业建设工程设计合同)
工程名称:
XX开发有限公司10千伏线路及配变安装工程工程地点:
XXXXXXXXX
合同编号:
0123发包人:
XXXXXX开发有限公司设计人:
XXXX有限公司
签定日期:
年月
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
一、合同协议书
本协议由
XXX开发有限公司(以下简称“委托方”)与XX电力勘测
设计院有限公司(以下简称“设计方”)于20XX年4月商定并签署。
鉴于委托方拟建设XXX开发有限公司10千伏线路及配变安装工程,依据国家现行勘测设计收费标准:
110千伏、35千伏、20千伏及以下配电工程建设预算编制与计算标准,双方约定暂估勘测设计费为人民币:
伍仟元整。
并达成如下协议。
1.本协议中所用术语的含义与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。
2.下列文件应为本合同的组成部分:
本合同书;
合同条件的专用条款;合同条件的通用条款;
双方协商同意的变更、纪要、协议;建设方提供的工程技术资料。
3.上述文件互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。
4.考虑到建设方将按以下条款规定付款给设计方,设计方在此立约,保证全面按合同规定完成本阶段工程勘测设计及工程设计代表服务工作。
5.考虑到设计方将进行本工程的初步设计、施工设计阶段的勘测
设计及工地设计代表服务工作,建设方在此立约,保证按合同规定的方式和时间付款给设计方。
6.为此,双方代表在此签字并加盖公章。
委托方代表:
(签名)设计方代表:
(签名):
委托方(公章):
地址:
法人代表:
委托代理人:
开户银行:
账号:
联系电话:
传真:
邮政编码:
年月日
设计方(公章):
地址:
法人代表:
委托代理人:
开户银行:
账号:
联系电话:
传真:
邮政编码:
年月日
二、通用条款
1.概述
定义:
电力建设项目设计招投标合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外,应具有本节所赋予的含义:
合同:
指本合同条件(通用条件和专用条件)、协议书以及其它明确列入协议书中的此类进一步的文件。
委托方:
XXX开发有限公司
设计方:
XXX电力勘测设计院有限公司哈密分公司工程范围:
合同价款:
指根据合同条款,用以支付设计方为完成勘测设计及有关工作应付的总金额。
不可抗力:
不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。
协议条款:
结合具体工程,委托方和设计方协商后签订的书面协议。
合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成
和解释顺序如下:
协议书(如已完成)及其附件(含双方协商同意的补充及修改文件等);
合同条件的专用条款;合同条件的通用条款;
双方协商同意的变更、纪要、协议;委托方在招标文件中提供的工程技术资料;
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的前提下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第10条约定的办法解决。
合同文件使用语言、文字和适合法律:
合同文件使用汉语或专用条件约定的语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
勘测设计中必须使用专用条件约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用专用条件约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
2.双方责任委托方责任
委托方应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行勘测设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求;
向设计方提供开展勘测设计工作所需的有关基础资料,并对
篇六:
电力设计项目合同
电力建设工程勘察设计合同
工程名称:
工程地点:
hangz市888镇5555合同编号:
设计证书等级:
变电、送电工程乙级(证书号A233004692)甲方:
乙方:
签订日期:
年月日
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
甲方:
888停车场建设管理处
乙方:
hangz还电力工程设计有限公司
甲方委托乙方承担停车场供电设计及用电批复,工程地点为hangz市888镇,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件:
第二条设计依据
甲方给乙方的委托书或设计中标文件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力 设计 合同