建筑智能化工程合同5篇.docx
- 文档编号:12307966
- 上传时间:2023-04-18
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:22.73KB
建筑智能化工程合同5篇.docx
《建筑智能化工程合同5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑智能化工程合同5篇.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建筑智能化工程合同5篇
建筑智能化工程合同
甲方:
乙方:
甲方在建项目____腾冲欢乐湖国际度假村一期二段1_____楼,为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失;决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。
甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如下:
一、工程名称
腾冲欢乐湖国际度假村一期二段智能化管理系统工程
二、工程范围
1、楼宇对讲系统(安居宝)
2、视频监控系统(海康卫视)
3、公共广播背景音乐系统(300C)
三、工程地点
腾冲县欢乐湖国际度假村
四、工程工期
本工程工期为个工作日;(具体进场时间由甲方通知为准)工程总价款
本工程总价款为:
叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605)。
其中
1、楼宇对讲系统___元。
(明细符后)
2、视频监控系统___元。
(明细符后)
3、公共广播背景音乐系统___元。
(明细符后)
六、付款办法
本工程总价款为:
叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角。
应甲方要求,乙方同意在本工程总价款的基础上下浮13个点。
本工程的实际结算总额为:
人民币叁拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元捌角贰分(335135.80)
1.乙方所有材料进场后,由甲方验收合格后,3个工作日内支付工程总价款的___%,即人民币:
___元(大写:
壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分)给
乙方。
2.工程总价款的___%,人民币___元(大写:
贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分)安装完毕并验收合格后,甲方在十日内一次性支付给乙方。
3.剩余___%,即人民币___元,大写:
壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款,留作质量保证金。
待一年质保期满后,甲方在十日内一次性支付给乙方。
七、运输费用负担
本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。
八、质量要求
1.本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。
2.本工程的所有设备器材必须是三证齐全(合格证、质检报告、生产许可证)。
3.本工程的各子系统必须技术先进、运行稳定和功能满足设计要求。
六、售后服务
1.本工程的所有设备器材,质保期为两年(竣工验收合格之日起),在此质保期内凡是设备本身的质量问题,乙方实行三包(包退、包换、包修)。
2.本工程的所有设备器材,在质保期满后,乙方实行终身维修服务。
并仅收材料成本费(其中的软件实行终身免费升级或重装)。
3.为确保维护(修)快捷、更换及时,乙方承诺接到维修通知后,48小时内到达现场。
以确保服务、维修专业化、响应(指维修响应)快捷化。
七、甲方责任与义务
1.甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。
2.甲方应正确使用本标的物的设备与器材,否则乙方不予免费三包。
3.甲方应派1_______人参与乙方组织的使用、操作培训。
八、乙方的责任与义务
1.乙方应在合同规定的期限内(指甲方能按时支付工程款),进场安装和竣工。
2.乙方所提供的一切设备器材,其功能达到说明书的质量和功能要求。
3.乙方将本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。
九、其它事项
1.本合同的一切设备器材,在甲方货款未付清之前,其产权仍归乙方所有。
2.本合同中的未尽事宜双方协商解决。
同时在本合同执行过程中,对于万一出现的纠纷,首先双方应友好协商解决,当协商不成时,任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
__________乙方:
__________
____年____月____日
建筑智能化工程合同
(二)
发包方(甲方):
施工方(乙方):
双方经友好协商,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,就工程一事一致达成如下合同条款:
一、工程名称及地点
1.工程名称:
2.工程地点:
二、工程范围及内容
1.工程范围:
见附件清单
2.工程内容:
按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等,参与配合整个系统的联调。
三、合同条款
1.工程总价款为人民币元(大写:
)。
报价内容包括:
安装(集成)施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、___年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收
1、工期为天,即从____年____月____日至____年____月____日止。
2、如工程项目增加或发生变更,双方可重新议定工期。
五、工程质量
本工程的验收标准为:
1、本工程的质量等级为优良,验收标准为中华人民共和国国家标准;
2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务
1、及时提供施工条件(包括施工主材、场地等),并提供施工所需的水、电、热力等接口,保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案,并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜,办理有关手续,监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务
1、根据甲方提供的设计要求,认真研究,并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害,由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中,因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失,由乙方自己负责。
4、施工结束,及时清理施工现场,做到人走场清,保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的,乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地,从乙方收到甲方设备材料起,乙方负责保障甲方设备财产安全,造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
八、合同价款的支付
本工程项目为固定单价合同(以前端监控点为单位,含基础、立杆、安装、调试等),机房部分也以单价单独列出。
工程完工验收合格后,乙方开具全额发票,甲方支付实际结算总额的___%,自验收合格后,项目进入___年维护期,___年维保结束后付结算总额的___%的尾款。
九、工程验收
1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。
2、乙方施工完毕后报甲方,甲方组织业主方验收,以业主方验收通过视为验收合格。
十、工程保修
1、保修内容:
合同条款所包括的工程范围及内容,遵守附件2中《宜兴公安关于“技防城”维护考核细则》的相关规定和考核办法。
2、保修期:
自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为___年。
3、保修期内,乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后,30分钟内进行响应,2
小时内派人到达现场进行维护,并在12小时内保证故障修复,否则由此造成的损失由乙方承担且甲方有权委托他人维修,费用由乙方承担。
十一、违约责任
1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的,乙方应无条件返工或重新实施。
由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误,乙方应承担全部责任,并承担相关法律责任。
2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约(除不可抗力外),应负相应的违约责任。
十二、争议解决
因本合同发生争议,甲乙双方可协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起仲裁。
十三、其它
1、本合同未尽事宜,可由双方协商决定。
2、本合同文件组成:
(1)合同书;
(2)附件施工清单
3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效,双方必须保证执行。
4、本合同一式肆份,双方各执贰份,均具同等效力。
建筑智能化工程合同(三)
建设单位:
(以下简称甲方)
承包单位:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为奉贤“____”住宅项目建筑智能化工程施工承包人。
遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包工程内容:
二、合同工期:
开工日期:
____年____月____日
竣工日期:
____年____月____日
合同工期总日历天数天。
三、质量标准
1、工程质量标准:
2、检查和返工:
3、工程质量等级。
四、合同价款
金额(大写):
(人民币):
万元
五、甲方责任
1、甲方代表。
甲方任命为驻施工现场的代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。
六、乙方责任
1、乙方驻工地代表。
乙方任命驻工地负责人,电话:
__________。
按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。
由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
3、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得损坏其他单位的成品,若有损坏须负责赔偿一切损失。
保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
4、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作,若产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责任。
5、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。
7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
并编制施工方案,施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内将资料送报甲方。
任何设计变更都必须得到甲方同意。
8、自开工之日起,至竣工验收合格并可以启用时止,承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。
且不将此责任推给甲方。
9、提供完善的售后服务
9.1服务相应时间:
9.2保修期:
负责在双方移交日起年内免费保修服务(使用不当原因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负)。
9.3免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用按成本价收取。
9.4在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
10、乙方的投标保证金____万元转作本合同的履约保证金,待工程验收合格后无息退还。
七、隐蔽工程验收
工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程的验收应在____小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。
监理公司或甲方必须在接到乙方通知后____小时内为乙方办理有关签证手续。
验收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收,并工期不顺延。
八、承包式及合同价款的调整
本工程为包工包料,按图施工,闭口包干。
除甲方要求或设计变更外,甲方不再支付其他任何费用。
在合同期内发生甲方要求或设计变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。
调整的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签证的单价计算调整。
乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。
甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同总价的减少,按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。
若因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。
九、工程款支付
工程款的支付方式为
1、在工程进度满足甲方要求的前提下,室内穿线工作完成七天内,经监理工程师、甲方确认,由甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的____%工程款。
2、所有设备安装完成并调试完毕后,经监理工程师、甲方验收确认合格后,甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的____%工程款。
3、乙方在系统试运行____天后,向政府有关部门提请验收。
建筑智能化工程合同(四)
甲方:
乙方:
甲方在建项目____腾冲欢乐湖国际度假村一期二段1_____楼,为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失;决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。
甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如下:
一、工程名称
腾冲欢乐湖国际度假村一期二段智能化管理系统工程
二、工程范围
1、楼宇对讲系统(安居宝)
2、视频监控系统(海康卫视)
3、公共广播背景音乐系统(300C)
三、工程地点
腾冲县欢乐湖国际度假村
四、工程工期
本工程工期为个工作日;(具体进场时间由甲方通知为准)工程总价款
本工程总价款为:
叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605)。
其中
1、楼宇对讲系统____元。
(明细符后)
2、视频监控系统____元。
(明细符后)
3、公共广播背景音乐系统____元。
(明细符后)
六、付款办法
本工程总价款为:
叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角。
应甲方要求,乙方同意在本工程总价款的基础上下浮____个点。
本工程的实际结算总额为:
人民币叁拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元捌角贰分(335135.80)
1.乙方所有材料进场后,由甲方验收合格后,____个工作日内支付工程总价款的____%,即人民币:
____元(大写:
壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分)给
乙方。
2.工程总价款的____%,人民币____元(大写:
贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分)安装完毕并验收合格后,甲方在十日内一次性支付给乙方。
3.剩余____%,即人民币____元,大写:
壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款,留作质量保证金。
待一年质保期满后,甲方在十日内一次性支付给乙方。
七、运输费用负担
本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。
八、质量要求
1.本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。
2.本工程的所有设备器材必须是三证齐全(合格证、质检报告、生产许可证)。
3.本工程的各子系统必须技术先进、运行稳定和功能满足设计要求。
六、售后服务
1.本工程的所有设备器材,质保期为两年(竣工验收合格之日起),在此质保期内凡是设备本身的质量问题,乙方实行三包(包退、包换、包修)。
2.本工程的所有设备器材,在质保期满后,乙方实行终身维修服务。
并仅收材料成本费(其中的软件实行终身免费升级或重装)。
3.为确保维护(修)快捷、更换及时,乙方承诺接到维修通知后,____小时内到达现场。
以确保服务、维修专业化、响应(指维修响应)快捷化。
七、甲方责任与义务
1.甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。
2.甲方应正确使用本标的物的设备与器材,否则乙方不予免费三包。
3.甲方应派____人参与乙方组织的使用、操作培训。
八、乙方的责任与义务
1.乙方应在合同规定的期限内(指甲方能按时支付工程款),进场安装和竣工。
2.乙方所提供的一切设备器材,其功能达到说明书的质量和功能要求。
3.乙方将本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。
九、其它事项
1.本合同的一切设备器材,在甲方货款未付清之前,其产权仍归乙方所有。
2.本合同中的未尽事宜双方协商解决。
同时在本合同执行过程中,对于万一出现的纠纷,首先双方应友好协商解决,当协商不成时,任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。
3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
__________乙方:
__________
____年____月____日
建筑智能化工程合同(五)
发包方(甲方):
施工方(乙方):
双方经友好协商,按照《中华人民共和国合同法》等有关规定,就工程一事一致达成如下合同条款:
一、工程名称及地点
1.工程名称:
2.工程地点:
二、工程范围及内容
1.工程范围:
见附件清单
2.工程内容:
按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的提供等,参与配合整个系统的联调。
三、合同条款
1.工程总价款为人民币元(大写:
__________)。
报价内容包括:
安装(集成)施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、____年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收
1、工期为天,即从____年____月____日至____年____月____日止。
2、如工程项目增加或发生变更,双方可重新议定工期。
五、工程质量
本工程的验收标准为:
1、本工程的质量等级为优良,验收标准为中华人民共和国国家标准;
2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务
1、及时提供施工条件(包括施工主材、场地等),并提供施工所需的水、电、热力等接口,保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案,并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜,办理有关手续,监督工程进度及质量。
4、竣工时及时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务
1、根据甲方提供的设计要求,认真研究,并根据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。
若因忽视上述情况而引起的损害,由乙方独立承担全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。
因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中,因乙方或乙方人员的原因造成的人身损害和财产损失,由乙方自己负责。
4、施工结束,及时清理施工现场,做到人走场清,保持文明施工。
因乙方导致工程验收拖延的,乙方应承担相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料及时装卸在现场专用仓库或指定场地,从乙方收到甲方设备材料起,乙方负责保障甲方设备财产安全,造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
八、合同价款的支付
本工程项目为固定单价合同(以前端监控点为单位,含基础、立杆、安装、调试等),机房部分也以单价单独列出。
工程完工验收合格后,乙方开具全额发票,甲方支付实际结算总额的____%,自验收合格后,项目进入____年维护期,____年维保结束后付结算总额的____%的尾款。
九、工程验收
1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。
2、乙方施工完毕后报甲方,甲方组织业主方验收,以业主方验收通过视为验收合格。
十、工程保修
1、保修内容:
合同条款所包括的工程范围及内容,遵守附件2中《宜兴公安关于“技防城”维护考核细则》的相关规定和考核办法。
2、保修期:
自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为____年。
3、保修期内,乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后,____分钟内进行响应,2
小时内派人到达现场进行维护,并在____小时内保证故障修复,否则由此造成的损失由乙方承担且甲方有权委托他人维修,费用由乙方承担。
十一、违约责任
1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的,乙方应无条件返工或重新实施。
由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误,乙方应承担全部责任,并承担相关法律责任。
2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约(除不可抗力外),应负相应的违约责任。
十二、争议解决
因本合同发生争议,甲乙双方可协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起仲裁。
十三、其它
1、本合同未尽事宜,可由双方协商决定。
2、本合同文件组成:
(1)合同书;
(2)附件施工清单
3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效,双方必须保证执行。
4、本合同一式肆份,双方各执贰份,均具同等效力。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 智能化 工程 合同