道路路灯合同Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:18323666
- 上传时间:2022-12-15
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:22.14KB
道路路灯合同Word文档下载推荐.docx
《道路路灯合同Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《道路路灯合同Word文档下载推荐.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
开工日期:
年月日
竣工日期:
年月日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:
合格
五、合同价款
金额(大写):
(人民币)
¥:
元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
年月日
合同订立地点:
本合同双方约定签字盖章后生效。
(此页无正文)
发 包人:
(公章) 承 包 人:
(公章)
住 所:
住 所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
开户银行:
开户银行:
账 号:
账 号:
邮政编码:
邮政编码:
专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用 无 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
国家有关法律、法规、规章和市有关法规及规范性文件,对本合同有约束力。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
国家现行的与本工程有关的规定,标准图集及与本工程有关的行业规范、标准图集。
发包人提供标准、规范的时间:
发包人不提供标准图、规范。
国内没有相应标准、规范时的约定:
与设计院协商确定。
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人对图纸的保密要求:
未经发包人同意,承包人不得提供给第三人,否则将承担相应的经济和法律责任。
使用国外图纸的要求及费用承担:
无
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
监理工程师
发包人委托的职权:
在工程施工合同范围内对承包方工程质量、安全、工程进度监督及支付工程进度款的审核。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
现场签证、图纸变更、工期顺延和费用索赔。
5.3发包人派驻的工程师
职务:
工程师
职权:
监督工程监理单位对承包方管理权及重大设计变更,须经两委会议决定。
5.6不实行监理的,工程师的职权:
无
7.项目经理
建造师
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前提供施工条件
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
发包人负责解决施工用水、用电。
承包人按要求安装设计计量表并承担水、电使用费用。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前办理完毕
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
双方以书面形式提供并在开工前进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
按《通用条款》执行。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
双方共同协调好当地关系。
8.2发包人委托承包人办理的工作:
无
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
由承包方负责
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
由承包人自理
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
交工前保护费用由承包人承担,交工后有发包方负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
承包人应根据发包人提供的资料,进一步详细调查,认真做好场地周围地下、地上各种管线和设施的保护工作,并在施工前做好对邻近建筑物、构筑物的保护工作,因调查不详造成防护不当和损失由承包人负责。
(8)施工场地清洁卫生的要求:
按《通用条款》第9.1第8条规定,符合有关文明施工的规定,费用由承包方承担。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
按招标人进场通知后3天内进入施工现场,且拟派项目部的成员,不得随意更换;
投标及附件中拟在现场的施工机械设备必须满足施工要求,并保证到位,其主要设备应为承包人自己的。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
工程师确认的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
按《通用条款》执行。
因发包人原因造成的其他情况另行协商。
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
按当地质量监督部门、发包人代表和监理工程师的要求执行。
19.工程试车
19.5试车费用的承担:
五、安全施工
按安建〔2010〕33号文件执行
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用可调价格合同方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
依实结算
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
无
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
无
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
按《通用条款》执行、甲方认可。
八、工程变更:
九、竣工验收与结算:
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
按《通用条款》执行。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
如达不到质量标准,承包人无偿返修至达到标准。
双方约定的承包人其他违约责任:
37.争议
37.1合同争议的解决方式:
凡因履行本合同发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第
(1)种方式解决。
(1)提交安阳仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1、本工程发包人承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
执行《通用条款》执行。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
无
(2)承包人投保内容:
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
无担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:
无
46.合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
47.补充条款
1、结算办法:
执行《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)市政工程》及最新的有关配套文件。
2、材料价格按施工当期《安阳建设工程造价信息》执行,如《安阳建设工程造价信息》中无价格的材料,参照市场价格。
3、人工费和零星借工按最新的有关人工费调整的文件执行。
4、路灯价格(不包括配线、线路保护器):
新安路路灯:
14米高路灯:
4300元/盏;
15米高投光灯:
11000元/盏;
海兴路路灯:
5900元/盏;
11000元/盏。
附件1:
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修的内容双方约定如下:
无
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工算起,分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、土建工程为,屋面防水工程为年;
2、电气管线、上下水管线安装工程 ;
3、供热及供冷为 个采暖及供冷期;
4、室外的上下水小区道路等市政公用工程为年;
5、其它约定:
。
三、质量保修责任
1.属于保修范围得和内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理的,发包人可以委托他人修理。
保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故的,(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工价款的3%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 (大写)。
质量保修金银行利率为 。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
此页无正文
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
____年____月____日 ____年____月____日
建设主管部门审查意见:
经办人:
审查机关(章)
年月日
鉴(公)证意见:
鉴(公)证机关(章)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 道路 路灯 合同