国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 含答案.docx
- 文档编号:22791994
- 上传时间:2023-04-28
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:28.89KB
国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 含答案.docx
《国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷含答案
2020年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(I卷)含答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于电子招标投标的说法,正确的是( )。
A.投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件
B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤销投标文件
C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台不得拒收
D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
2、2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。
同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。
关于该债权转让的说法,正确的是( )。
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任
3、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,除抢修、抢险等特殊情况外,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是()。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
4、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业,导致项目出现损失,对建设单位的民事赔偿责任由()承担。
A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业
5、在城市市区范围内,施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工( )日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A.10
B.15
C.20
D.30
6、建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
7、我国《安全生产法》规定,我国安全生产法规定的行政处罚,由()决定。
A.县级以上人民政府B.公安部门
C.劳动部门D.负责安全生产监督管理的部门
8、根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是( )。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
9、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A、项目经理部具备法人资格
B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C、项目经理部行为的法律后果由自己承担
D、项目经理部是施工企业内部常设机构
10、根据代理权产生的原因,代理可以分为()。
A.表见代理、委托代理、指定代理
B.委托代理、指定代理、法定代理
C.法定代理、指定代理、表见代理
D.口头代理、指定代理、委托代理
11、下列情形中,构成委托代理终止的是()
A.代理人辞去委托
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人死亡
D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭
12、建设工程发生质量事故后,有关单位应当( )向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内
13、按照国际惯例,建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括( )。
A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
C.一般性盗窃和抢劫
D.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
14、债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
15、采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时,如果安全事故发生的可能性很大,而事故的后果为轻微伤害,则该风险应视为( )。
A.重大风险
B.中度风险
C.可容许风险
D.不容许风险
16、根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
A.当事人所在地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
17、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由( )裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
18、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.承揽工程主要部分
D.工程所在地建设行政主管部门确定
19、要获得我国建筑业专业职业资格,需要经过的正确步骤为()。
A.参加统一考试、获得注册资格证书
B.参加统一考试、获得执业资格证书、注册
C.参加统一考试、注册、获得执业资格证书
D.注册、参加统一考试、获得执业资格证书
20、根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
21、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
A.领导与被领导B.管理与被管理
C.平等主体D.行政隶属
22、《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。
如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
23、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
24、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
25、建筑工程一切险因保险期比较长,保费数额大,可分期交纳保费,但出单后必须立即交纳第一期,而最后一笔保费必须在( )交清。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.工程完工前半年
26、建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
27、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
28、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
29、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
30、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
31、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
32、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的,招标人应当在()中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件
C.招标说明D.资格预审文件
33、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度,二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国家技术监督局
C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.工商管理部门
34、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元,约定2019年5月1日还款。
但到2020年6月1日,甲仍未还钱。
2020年7月3日乙向甲要账,乙向甲口头表示同意延期还款。
此行为的法律效果是()。
A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间
35、根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
36、建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
37、甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙,乙出具的收条上写明:
“收到甲定金1万元。
”3天后,甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况,故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是()。
A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C.甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D.甲有权要求乙承担违约责任
38、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
39、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于()。
A.要约的撤回B.要约的失效
C.要约的撤销D.要约的消灭
40、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证书保全的,应在()提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
41、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
42、某建设工程项目实施过程中,用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是( )。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
43、下列证据中,属于民事证据中书证的是()。
A.法律条文
B.法院的司法解释
C.施工合同复印件
D.建筑施工规范
44、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
45、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
46、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
47、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
48、某起生产安全事故造成9人死亡,51重伤,直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
49、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
50、评标委员会成员名单应当()。
A.在开标前应向社会公布B.在开标前向投标人公布
C.在中标结果确定前保密D.永久保密
51、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
52、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
53、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止()。
A.竞争性不充分
B.违法
C.竞争性太强
C.不合惯例
54、()是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
55、下列行为中,属于要约的是()。
A.发布招标公告
B.寄送价目表
C.寄送订货单
D.发布招股说明书
56、民事法律关系违约终止,是指民事法律关系主体一方违约,或发生(),致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。
A.自然灾害B.意外事故
C.不可抗力D.人为事故
57、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法,正确的是( )。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
58、按属性分类,工程建设标准不包括( )。
A.技术标准
B.工作标准
C.建设定额
D.管理标准
59、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,可能构成( )。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
60、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、长期负债核算的内容包括()。
A.长期借款
B.应付债券
C.长期应付款
D.专项应付款
E.长期投资
2、下列各项中,属于二级建造师应具备的执业技术能力的有()。
A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识
B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定
C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产
D.有一定的外语水平
E.建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平
3、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金,以及逃避债务的
4、关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
5、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,( )。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
6、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
7、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
8、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
9、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
10、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
11、下列施工合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
12、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
13、某施工合同约定:
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
14、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有( )。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
15、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
16、下列法律事实中,不属于无因管理的是( )
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前,生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
17、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物,构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
18、在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
19、在施工单位的下列行为中,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正的有()。
A.在施工中偷工减料
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为
D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务
E.转包工程
20、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】D
【解析】电子招投标。
2、【答案】C
【解析】债权转让。
3、正确答案:
B
4、答案:
D
解析:
对建设单位的民事赔偿责任由施工企业承担。
5、【答案】B
【解析】在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声的污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称,施工场所和期限,可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
6、答案:
B
解析:
建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
7、D
8、【答案】B
9、【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。
项目经理部不具备法人资格,但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。
10、正确答案:
B
11、答案:
A
解析:
委托代理终止的情形
12、C
13、C
14、【答案】D
15、【答案】:
B
16、【答案】D
【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。
申请司法确认调解协议,由双方当事人依照《人民调解法》等法律,自调解协议生效之日起30日内,共同向调解组织所在基层人民法院提出。
17、【答案】B
18、正确答案:
B
19、B
20、【答案】A
21、C
22、正确答案:
C
23、【答案】B
24、答案:
B
解析:
项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
25、D
26、答案:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 国家二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试I卷 含答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 答案