挖桩施工合同 2.docx
- 文档编号:23598757
- 上传时间:2023-05-18
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:17.12KB
挖桩施工合同 2.docx
《挖桩施工合同 2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《挖桩施工合同 2.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
挖桩施工合同2
施工合同书
发包人(全称):
(以下简称甲方)
承包方(全称):
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
“利川官井名都”
工程地点:
丹桂园
工程内容:
包括人工挖孔成孔与护壁、钢筋笼的加工与安装、混凝土的搅拌、运输、振捣及养护并配合相关检测)
二、工程承包方式:
采取全包工不包料的方式承包。
三、合同价款:
按人工挖孔桩的混凝土工程量以立方米计算,180元/立方米。
四、工程量结算:
按人工挖孔桩的混凝土工程量以立方米计算。
五、质量标准:
工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据。
因承包人原因造成工程质量达不到国家规定的质量标准,如检测发现有不合格的桩由承包人负责所有费用。
双方对工程质量有争议,由工程质量检测单位鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
六、安全施工:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受待业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于承包人安全措施不利(如:
喝酒、打架闹事等)造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的施工人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
3、职工的安全生产责任制
(1)、每个职工必须自觉遵守安全生产劳动保护法规。
(2)、认真执行安全操作规程,爱护并正确使用生产设备和防护设施、劳动保护用品。
(3)、不声违章作业并有权制止他人违章作业,有权拒绝任何人的违章指挥。
(4)、积极参加各项安全活动。
4、班组长安全生产责任制
(1)、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作。
(2)、经常组织班组人员学习安全操作规程,督促班组人员正确使用个人劳保用品,不断提高自我保护能力。
(3)、认真落实安全技术交底,不违章指挥,冒险蛮干,有权拒绝违章指挥。
(4)、经常检查班组作业现场安全生产状况,发现问题及时解决并上报有关领导。
(5)、发生工伤事故,保护好现场,立即上报有关领导。
5、材料负责人安全生产责任制
(1)供施工生产用的材料、机具和附件等,在购入时必须要有出厂合格证明,发入时必须符合安全要求,回收后必须检修。
(2)采购劳保用品,必须符合规格标准,特别是安全帽、安全带、安全网必须符合国家标准。
(3)负责采购、保管、发放、回收劳保用品,并用项目分管劳动保护的负责人提供使用情况。
(4)对批准的安全设施所用材料应纳入计划,及时供应。
(5)对下属员工期经常进行安全意识和纪律教育。
6、发生安全事故的,一律由事故责任方自己承担。
7、发包人、承包人对安全事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理,或向当地仲裁委员会申请仲裁。
七、付款方式:
首栋房屋挖完验收合格,付50%的本栋该分项工程款,第二栋挖一半时付清首栋的分项工程款;挖完第二栋桩孔验收合格后付本栋的50%该分项工程款,挖完第三栋一半时,付清第二栋的该分项工程款;全部挖完并验收合格后,付清该项工程款。
八、承包人应尽的责任:
施工当中必须服从现场管理人员的安排,配合施工人员做好一切有关工作(自备铁锹、泥桶、与抽水机、送风机等小型工具,55岁以上人员不得进场),施工当中不得无故停工,否则对工程造成的损失,由自己负责,且发包人有权终止合同,所做工程量按40%结算,
令其退场。
九、合同生效与终止:
本合同自签订之日起生效,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十、补充项目:
该工程竣工结算完工;留质量保修金5%。
(按竣工验收之日起两年到期付清)
十一、本合同一式两份,具有同等法律效力,由发包人、承包人各保存一份。
十二、本合同未尽事宜由发包人、承包人共同协商解决。
发包人签章:
承包人签章:
年月日
施工合同书
发包人(全称):
武汉祥和建筑集团有限公司湖北沪蓉西高速公路房建工程[恩施至利川]FJX4合同段(以下简称甲方)
承包方(全称):
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
湖北沪蓉西高速公路房建工程[恩施至利川]FJX4合同段
工程地点:
湖北沪蓉西高速公路(恩施至利川段)
工程内容:
该工程图纸以内的所有工程量(室外:
1、绿化,2、管网,3、消防,4、市政及围墙等除外)
二、工程承包方式:
采取包工不包料的方式承包。
三、合同价款:
按建筑面积159元/m2(附注:
①收费站天棚按1.5倍单层建筑面积,办公楼、宿舍楼的基础及斜坡屋面共按一层建筑面积计算;
②白果坝综合楼南、北区按1.5倍单层建筑面积及变电站、配电泵房、养护工区等均按该工程图纸建筑面积计算;③水、电工承包除外。
)
四、质量标准:
工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据。
因承包人原因造成工程质量达不到国家规定的质量标准,由承包人负责。
双方对工程质量有争议,由工程质量检测单位鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
五、安全施工:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受待业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于承包人安全措施不利(如:
喝酒、打架闹事等)造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的施工人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
3、发生重大伤亡及其他安全事故(各承担一半),按政策有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
4、发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理,或向当地仲裁委员会申请仲裁。
六、付款方式:
承包人组织施工人员进场施工,经国家有关部门(建设方、监理方、设计方等单位)对该施工工程进行验收全部合格后,发包人向承包人付款(按建设方签订的合同条款方式进行付款)。
七、发包人应尽的责任:
发包人提供各种大型的机械设备给承包人使用,其中包括
(龙门吊、翻斗车等),提供各种原材料,负责搞好周边的人际关系,提供职工的住宿及食堂位置。
八、承包人应尽的责任:
施工当中必须服从现场管理人员的安排,配合施工人员做好一切有关工作(自备铁锹、泥桶等小型工具,55岁以上人员不得进场),施工当中不得无故停工,否则对工程造成的损失,由自己负责,且发包人有权终止合同,所做工程量按40%结算,
令其退场。
九、合同生效与终止:
本合同自签订之日起生效,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十、补充项目:
(1)、该工程竣工结算完工;留质量保修金5%。
(按竣工验收之日起两年到期付清)
十一、本合同一式两份,具有同等法律效力,由发包人、承包人各保存一份。
十二、本合同未尽事宜由发包人、承包人共同协商解决。
发包人签章:
承包人签章:
2008年月日
施工合同书
发包人(全称):
武汉祥和建筑集团有限公司湖北沪蓉西高速公路房建工程[恩施至利川]FJX4合同段(以下简称甲方)
承包方(全称):
(张银华)(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
湖北沪蓉西高速公路房建工程[恩施至利川]FJX4合同段
工程地点:
湖北沪蓉西高速公路(恩施至利川段)
工程内容:
该工程图纸以内的所有工程量(室外:
1、绿化,2、管网,3、消防,4、市政及围墙等除外)
二、工程承包方式:
采取包工不包料的方式承包。
三、合同价款:
按建筑面积159元/m2(附注:
①收费站天棚按1.5倍单层建筑面积,办公楼、宿舍楼的基础及斜坡屋面共按一层建筑面积计算;
②白果坝综合楼南、北区按1.5倍单层建筑面积及变电站、配电泵房、养护工区等均按该工程图纸建筑面积计算;③水、电工承包除外。
)
四、质量标准:
工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据。
因承包人原因造成工程质量达不到国家规定的质量标准,由承包人负责。
双方对工程质量有争议,由工程质量检测单位鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
五、安全施工:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受待业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于承包人安全措施不利(如:
喝酒、打架闹事等)造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的施工人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
3、发生重大伤亡及其他安全事故(各承担一半),按政策有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
4、发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理,或向当地仲裁委员会申请仲裁。
六、付款方式:
承包人组织施工人员进场施工,经国家有关部门(建设方、监理方、设计方等单位)对该施工工程进行验收全部合格后,发包人向承包人付款(按建设方签订的合同条款方式进行付款)。
七、发包人应尽的责任:
发包人提供各种大型的机械设备给承包人使用,其中包括
(龙门吊、翻斗车等),提供各种原材料,负责搞好周边的人际关系,提供职工的住宿及食堂位置。
八、承包人应尽的责任:
施工当中必须服从现场管理人员的安排,配合施工人员做好一切有关工作(自备铁锹、泥桶等小型工具,55岁以上人员不得进场),施工当中不得无故停工,否则对工程造成的损失,由自己负责,且发包人有权终止合同,所做工程量按40%结算,
令其退场。
九、合同生效与终止:
本合同自签订之日起生效,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十、补充项目:
(1)、该工程竣工结算完工;留质量保修金5%。
(按竣工验收之日起两年到期付清)
十一、本合同一式两份,具有同等法律效力,由发包人、承包人各保存一份。
十二、本合同未尽事宜由发包人、承包人共同协商解决。
发包人签章:
承包人签章:
2008年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 挖桩施工合同 施工 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)