建设工程设计劳务协议.docx
- 文档编号:25402069
- 上传时间:2023-06-08
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:18.26KB
建设工程设计劳务协议.docx
《建设工程设计劳务协议.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计劳务协议.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程设计劳务协议
建设工程设计劳务协议
协议名称:
劳务工程地点:
协议编号:
(甲方填写)
乙方设计证书等级:
甲方:
乙方:
签订日期:
年月日
设计劳务协议
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定,结合当前勘察设计市场实际情况,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本设计劳务协议,并共同遵守。
1.工作范围、工作阶段、工作内容
1.1工作范围:
设计
1.2工作阶段:
1.3工作内容:
2.工作进度、工期和协议有效期
2.1工作进度、工期:
以甲方通知要求为准。
2.2协议有效期:
本协议有效期为年月日开始至
完成本协议内容并付清设计费终止。
3.劳务人员资格、人数及其变化要求
3.1根据甲方工作需要,乙方同意安排身体健康且具有相应资格的
有关工程技术人员共计人参加并完成本项目工作。
其中:
院士—人、大师—人、教授级高工—人、高工人、
工程师人、助工—人、其他人员_人。
3.2乙方同意将有关人员的资格证书复印件在报甲方备案。
3.3乙方劳务人员发生变更要经过甲方同意或批准,并于变更前_内在甲方办理相关变更备案手续。
4.乙方需遵守的有关法律、法规、标准、规程、规范、细则等要求
4.1有关法律、法规要求:
按国家有关要求。
4.2标准、规程、规范、细则等要求:
按国家有关要求。
5.劳务项目主要技术标准要求:
按国家有关规范及甲方要求。
6.职业健康安全管理体系要求:
6.1对劳务人员按院体系要求进行以下内容培训并执行
6.1.1办公室安全提示
6.1.2适用法规清单
6.1.3危险源辨识清单
6.1.4安全措施和岗位责任制
7.环境管理体系要求:
7.1对劳务人员按体系要求进行以下内容培训并执行
7.1.1公路设计产品环境因素与法律法规关系
7.1.2日常生产、办公、辅助活动环境因素与法律法规关系
7.1.3环境作业指导书
&乙方需提供甲方的成果资料、标识及份数、时间要求
61成果资料名称:
按甲方要求。
&2成果标识要求:
按甲方要求
&3成果份数:
8.4时间要求:
9.劳务报酬的支付标准、方式、时间
9.1劳务报酬总额:
本次劳务报酬共计约人民币元。
9.2付款方式:
甲方根据业主支付费用的进度和比例向乙方分期支付,并采用银行结算方式支付劳务报酬,且乙方依法自行缴纳各种税费。
9.3付款时间:
9.3.1合同签字生效并在甲方收到乙方正式发票后三十天内,甲方
向乙方支付最高额度为劳务费总额的—%,计元。
9.3.2乙方提交的设计成果资料经甲方组织验收合格,且甲方收到乙方正式发票后三十天内,甲方向乙方支付最高额度为劳务费总额的_
%,计元。
9.3.3甲方的设计文件(含乙方提交的设计成果资料)通过业主组
织的审查,且甲方收到乙方正式发票后三十天内,甲方向乙方支付劳务
费总额的,计元。
预留%,计万元,作为质量保证
金(含后期配合施工费用)(简称:
质保金)。
934质保金在工程工点下一阶段设计工作开始后三个月内,若无
质量问题发现,甲方即可返还乙方质保金;如果是在施工处理阶段,经施工验证无质量问题的,甲方返还乙方质保金;若下一阶段设计工作实施
难以预见,甲方则在乙方完成设计工作的个月内,甲方返还乙方质
保金。
本质保金主要包含配合施工费用,甲方将按工程进度和乙方服务情况分期支付。
9.4劳务费用构成:
甲方所付劳务报酬包含本协议约定工作内容的一切费用。
10.乙方同意对甲方的下列要求承担保密责任
10.1甲方提供的技术资料,包括但不限于甲方所拥有的所有的设计开发计划、开发大纲、技术文件、技术资料、图纸、算法、模型、以及相关的技术文章、技术报告等。
10.2甲方的档案资料,包括但不限于甲方所拥有的所有各项合同、人事档案、行政文件、合作伙伴名单等。
10.3甲方的市场营销资料,包括但不限于甲方所拥有的质量管理方法、体系文件、定价方法、销售方法、客户资料等。
10.4甲方的财务信息资料,包括但不限于甲方所有的开户银行资料、股东资料、投资背景等。
10.5甲方所拥有的各项知识产权(不论是甲方所独自拥有的,或是和其他方共同拥有的,亦不论是甲方现有的或是将来开拓发展的)。
10.6按照法律或者按照甲方与第三方达成的协议,甲方应对第三方负有保密责任的所有第三方的商业秘密。
10.7其他所有被甲方明确标明或声明为机密或秘密的信息。
10.8乙方应严格遵守并执行甲方关于保密的规章制度,对上述商业秘密承担持续保密义务。
10.9非经甲方书面同意,乙方不得将甲方的商业秘密提供给任何第三方(包括甲方、乙方内部无关的工作人员)。
11.对乙方劳务成果的处置权
乙方根据本协议所完成的劳务成果归甲方所有,乙方不得就该劳务成果主张任何权利;未经甲方许可,乙方亦不得擅自同意他人使用该劳务成果,或将该劳务成果转让给他人。
12.协议的生效与变更
12.1双方签字盖章后即行生效。
12.2双方协商一致,可以就工作内容、工期及相关内容进行书面
变更,并作为本协议的附件。
13.协议的终止
13.1本协议期满的。
13.2双方就解除本协议协商一致的。
13.3乙方由于健康原因、技术能力不足不能履行本协议义务的。
13.4甲方和本项目业主在工作中发生变化,甲、乙双方不能继续履行协议的。
14.协议的解除
14.1甲、乙双方若单方面提出解除本协议,应提前15日书面通知
另一方。
14.2本协议解除终止后,乙方应在7日内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应照价予以赔偿。
15.甲、乙双方责任
15.1甲方责任
15.1.1甲方应在规定的时间内向乙方提交劳务内容所需的基础资料,并对其完整性、正确性负责。
15.1.2在协议履行期间,甲方要求终止或解除协议,乙方未开始劳务工作的,不支付任何报酬;已开始劳务工作的,甲方应根据乙方已
进行的实际工作量,按该阶段实际发生费用支付
15.1.3甲方要求乙方比协议规定时间提前交付劳务成果时,须征得乙方同意。
15.2乙方责任
15.2.1乙方应按本协议约定的工作内容、规定时间向甲方交付质量合格的劳务成果。
劳务成果通过甲方或业主的验收并不能免除乙方对所提交劳务成果应负的所有相关责任。
15.2.2乙方指定负责该协议项目的劳务联络工作。
15.2.3乙方侵犯甲方知识产权的,应甲方要求,乙方应当立即停止侵害,履行必要的法律手续,积极协助甲方恢复权利人地位,并赔偿甲方因此而遭受的直接和间接损失。
15.2.4乙方如违反本协议约定的保密义务,应向甲方支付违约金劳务费的5%即人民币_万元。
如给甲方造成的损失超过该违约金的,其超出部分亦应由乙方赔偿或承担。
15.2.5乙方对劳务成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方错误造成工程质量事故,乙方除负责采取补救措施外,应免收此部分工作费用,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
15.2.6由于乙方原因,延误了劳务成果交付时间,每延误一天,应减收该项目应收劳务费用的2%o。
15.2.7协议生效后,乙方未按规定要求自行终止或解除本协议的,乙方应承担并赔偿由此造成的经济损失。
15.2.8劳务成果中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。
15.2.9乙方不得将劳务工作转让给其他任何第三方完成。
16.其它约定
16.1甲乙双方约定,乙方自行办理劳务人员依据《劳动法》所规定的劳务过程中必要的各项保险,费用由乙方承担。
保险期间与本协议期限相同。
16.2乙方同意劳务期内劳务人员医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
16.3乙方使用第三方知识产权引起纠纷,应当由乙方负责解决,造成损失的由乙方承担相应赔偿责任。
17.纠纷的解决
甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议,应首先通过协商解决。
若协商不成,则任何一方均可向合肥市劳动仲裁部门申请仲裁或向合肥市中级人民法院提起诉讼。
18.协议份数
本协议一式四份,甲乙双方各执正本二份
甲方全称:
(盖章)
法定代表人:
或委托代理人:
(签名)
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
电话:
开户行:
帐号:
签定日期:
年月日
乙方全称:
(盖章)
法定代表人:
或委托代理人:
(签名)
通讯地址:
邮政编码:
联系人:
电话:
开户行
帐号
签定日期:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程设计 劳务 协议