建设工程监理合同34117096.docx
- 文档编号:29179025
- 上传时间:2023-07-21
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:23.12KB
建设工程监理合同34117096.docx
《建设工程监理合同34117096.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程监理合同34117096.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设工程监理合同34117096
建设工程监理合同
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工商行政管理局
第一部分建设工程监理合同协议书
委托人分公司与监理人有限公司经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
总投资:
二、监理人依据法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对本工程的承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表委托人实施监督。
三、本合同中有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
四、下列文件均为本合同的组成部分:
1、监理投标书或中标通知书;
2、本合同标准条件;
3、本合同专用条件;
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
五、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至本工程竣工保修期满时终止。
本合同一式肆份,具有同等法律效力,正本两份双方各执壹份,副本两份双方各执壹份。
委托人:
(签章)监理人:
(签章)
住所:
住所:
法定代表人:
(签章)法定代表人:
(签章)
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮编:
邮编:
电话:
电话:
本合同签订于:
年月日
第二部分通用条款
本招标文件的“通用条款”,采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程委托监理合同》(GF—2000—0202)的“第二部分标准条件”。
词语定义、适用范围和法规
第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
(l)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工作监理的附加工作”是指:
①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
第八条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第九条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜做出书面决定。
第十一条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。
更换常驻代表,要提前通知监理人。
第十二条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十三条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:
(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条委托人应配合监理人协调其办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施等。
第十五条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第十六条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4)对工程设计中标的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
第十七条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十八条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正的进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或当地仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第十九条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十一条监理人调换总监工程师须事先经委托人同意。
第二十二条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十三条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第二十四条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十五条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。
如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十六条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十七条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第二十九条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十一条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十二条监理人向委托人办理竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。
保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第三十三条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第三十四条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
委托人承担违约责任。
第三十五条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。
第三十六条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止,监理人承担违约责任。
第三十七条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十八条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第三十九条如果委托人在规定的支付期内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。
滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十一条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其它无异议报酬项目的支付。
其他
第四十二条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第四十三条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第四十四条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十五条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十六条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十七条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十八条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交工程当地仲裁机关仲裁,或向工程当地人民法院起诉。
第三部分专用条款
第二条本合同适用的法律及监理依据:
1、国家现行的法律、法规条例和建设监理的有关规定;
2、国家和建设部制定的施工及验收的技术规范和质量评定标准;
3、国家及山东省的现行预算费用标准及有关政策性调整文件;
4、省建委制定的规章制度与监理有关规定;
5、批准并经过会审的图纸与设计变更;
6、设备制造厂提供的设备和技术文件;
7、本工程建设监理合同和委托方与第三方签定的建设工程施工合同;
8、监理单位按规定报经委托方同意的监理规划及有关制度;
9、与本工程有关的招标文件;
10、其它国家规定的必要的监理依据。
第四条监理范围和监理工作内容:
1、监理范围:
1)施工图纸中的全部施工内容及室外配套工程。
2)在施工期间可能发生变更的施工内容及实施本工程所必须完成的其它附带工作。
2、监理工作内容:
1)审查施工单位编制的施工组织设计和施工方案及施工进度计划;
2)组织参加施工图会审和技术交底,审查工程预算;
3)协助业主与施工单位编写开工报告;
4)协助业主确认施工单位选择分包单位;
5)监督检查施工单位严格按国家规范标准和合同要求施工;
6)确认设计变更并及时办妥各相关手续;
7)控制工程进度、质量、安全和造价;
8)检查安全防护措施和现场文明施工;
9)检查验收建筑材料、建筑构配件和设备质量并签字;审查承包人提出的材料和设备清单及分阶段用量计划,确定材料、设备进场时间;
10)认定项目完成的质量和数量:
在国家规定时限内检查验收隐蔽工程并签证,监督施工现场进行的实验;
11)验收工程进度;
12)对施工企业的工程结算进行审查并签署意见;
13)督促整理合同文件和技术档案资料,督促建设单位施工单位全面履行合同和工程技术规范、标准;
14)调节业主与施工单位发生的争议和纠纷;
15)对分项、分部工程进行验收,组织工程竣工初步验收,提出竣工报告,协助业主组织工程验收和检验竣工工程;
16)处理质量事故。
3、工程质量保修阶段:
1)负责检查工程使用情况和质量状况;
2)及时签发在工程质量方面所发生的问题的责任通知书并督促保修。
第九条委托人应提供的工程资料及提供时间:
1、施工图;
2、工程地质资料;
3、委托人与承包商依法签订的工程承包合同文件;
4、其它监理工程有关的资料;
5、提供资料的时间:
单位工程开工前的7日内。
第十条委托人应在3天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条委托人的常驻代表:
职称:
第十四条1)委托人免费向监理机构提供如下设施:
1、
2、监理自备的设施如下:
。
第十五条在监理期间,委托人免费向监理机构提供名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示,并免费提供名服务人员。
监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿金额不超过监理报酬总数(扣税)];
赔偿金=直接经济损失×30%(扣除税金)
第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:
1、监理费:
2、付款方式:
第四十一条双方同意用人民币支付报酬。
第四十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第
(一)种方式解决:
(一)提交工程当地仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程当地人民法院起诉。
附加协议条款:
1、监理方进驻现场的监理人员,必须具备有相应的执业资格证书和证明,专业人员配置齐全,工程施工阶段和保修阶段确保足够的监理人员常驻现场及时处理保修过程中出现的问题,总监必须是国家注册监理工程师并常驻施工现场。
2、本合同签定后10日内必须编制出监理规划或监理工作实施细则一式三份报送委托人。
3、在接到承包人给委托人增加支出费用的现场签证之日起及时审定并须在7日内召集委托人代表、承包方现场会签完毕(要求委托人签字不能少于两人),超越时限委托人不补签。
4、及时召开工地现场例会,向委托人报送监理周报和月报各一式两份。
5、严格坚持现场巡视和旁站制度。
6、在工程质量、进度控制、合同管理和组织协调工作中积极主动,坚持原则、勤奋工作,公正维护各方面的合法权益。
7、坚持在工程各项控制工作中,要首先做好事前控制、事中控制工作减少事后控制的被动,提高控制效益。
8、承包人的工程结算送达监理之日起,监理方应在30日内审查完毕,将于承包人达成共识无异议的结算一式三份保送委托人审计处审计。
9、总监理工程师姓名:
职称:
其他现场监理人员名单详见附件
10、监理酬金:
本合同签定的取费费率一次性包死。
11、所有列入监理规划中的监理人员身份证、执业资格证书等相关证件的复印件必须存在委托人审计处,总监离场必须向委托人请假,得到批准后方可离场。
12、总监委托现场代理人必须具有相应资格并及时通知委托人和工程承包方。
13、监理人收到监理报酬尾款,本合同及终止,但承包人与委托人已签订工程保修责任书,本合同第三部分专用条款中第四条(3)款:
工程质量保修阶段约定的内容仍有效须继续执行,工程保修期满,该条款即失效。
14、在施工过程中监理公司提出的合理化建议并经建设单位认可,为业主节约的投资额监理方不收费。
15、监理人负责整理有关图纸、资料、纪要等工程资料。
16、工程竣工后7日内,监理人向委托人提交全部监理档案资料一套。
17、委托人不向监理人支付监理报酬的滞纳金。
18、除专用条款第39条的规定外,委托人不向监理人支付任何附加工作报酬、额外工作报酬或经济奖励。
19、未尽事宜,由双方协商补充。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 监理 合同 34117096