绿化合同个人版模板.docx
- 文档编号:5261762
- 上传时间:2022-12-14
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:22.13KB
绿化合同个人版模板.docx
《绿化合同个人版模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿化合同个人版模板.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
绿化合同个人版模板
威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观施工协议
(协议编号:
)
项目名称:
威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观
甲方:
乙方:
订立日期:
总则
本协议于年月日在中国贵州省毕节市威宁县签署。
鉴于:
一、为了加紧威宁县农特产品规范化运作和管理建设进程,依据威宁县政府与中铁十七局集团企业签署“威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场”EPC投资协议,本协议甲方与乙方经过协议谈判,确定乙方为本工程项目园林景观绿化施工建设单位。
二、本工程项目由杨宏德负责项目统筹管理。
三、为高标准、高质量顺利完成本工程项目建设事宜,甲方与乙方双方依据《中国协议法》及《中国政府采购法》等法律法规,根据平等、自愿、公平、互利、老实信用标准,经过充足协商,签订本协议。
第一章定义和解释
1.1定义
在本协议中,下列名词或术语,除文中另有要求或说明外,应含有以下所指含义:
1.1.1本工程项目:
是指威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观。
1.1.2EPC投资建设单位:
指具独立法人资格单位,即贵州威宁产业园区经营管理有限企业。
1.1.3协议:
指本协议书(含附件)、设计文件以及组成协议组成部分其她文件。
1.1.4规范:
指本工程项目建设标准中引用现行国家、部、省颁布规范、规程、标准。
1.1.5预算编制依据:
包含但不限于本协议相关条款约定协议价编制依据相关文件。
1.1.6开工日期:
本工程含有开工条件后,由监理企业总监理工程师签发开工令日期。
1.1.7建设期:
指按协议约定从本工程开工之日至经过交工验收之日期间。
1.1.8交工日期:
指实质上完成本协议工程施工并合格地经过交工验收之日。
1.1.9工程移交日:
是指本工程经过交工验收合格之日视为移交之日。
1.1.10交工验收:
指工程完工后,乙方提出申请,甲方按要求组织进行验收工作。
1.1.11书面:
指纸质原始文件、传真、电报等能够有形地表现所载内容形式。
1.1.12时限计算:
本协议中要求按日计算时限,开始当日不计入,从次日开始计算。
时限最终一日是国家公休日或者其她法定节假日,以节假日次日为时限最终一日,时限最终一日截止时间为当日24时。
1.2解释
1.2.1本协议“甲方”是。
1.2.2本协议“乙方”是杨宏德。
1.2.3“包含”应了解为“包含但不限于”意思,本协议另有约定除外。
1.2.4任何协议或文件还指经修订、更新、补充或替换后该协议或文件。
1.3法律和语言
本协议适使用方法律为中国法律。
适用语言为汉语。
1.4协议文件优先次序
组成协议各个文件应该认为是一个整体,相互相互解释,相互补充。
如出现相互矛盾情况,以下述文件次序在先者为准,但协议文件另有约定除外。
组成协议多个文件优先支配地位次序以下:
1.4.1本协议及附件
1.4.2组成协议其她文件
1.4.3技术规范及相关技术资料
1.4.4图纸及设计文件下变更
甲、乙双方就本工程项目往来函件、会议纪要等也是协议文件组成部分。
1.5通讯联络
1.5.1不管何处述及由任何人发出或颁布任何通知、指示、同意、同意、证实或决定,除另有说明者外,这类通讯联络均应为书面,且不得无故扣押或拖延。
1.5.2甲、乙双方之间书面往来文件,应由专员送达、挂号信、特快专递等方法传送。
这类通讯联络接收地址应在本协议签署后五日内双方相互书面通知对方,如地址发生变动,应在5日内通知对方。
1.5.3甲、乙双方之间书面往来文件在下列日期视为送达:
(1)专员递送书面通知,在专员递送之交付日为有效送达;
(2)以挂号信(付清邮资)发出通知,在寄出(以邮戳为凭)后第7日为有效送达;
(3)以特快专递(付清邮资)发出通知,在寄出(以邮戳为凭)后第3日为有效送达。
1.5.4各方都有权在任何时候更改其通讯地址,但应依据本条要求立刻向另一方送达书面通知。
第二章项目实施依据
2.1《中国协议法》、《中国政府采购法》、《中国招投标法》及其她相关法律、法规;
2.2本工程项目相关批复文件。
第三章工程项目概况
3.1工程名称:
威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观工程
3.2工程地点:
毕节市威宁县
3.3工程内容:
项目内园林景观及配套工程等,不包含停车场、园区内房建部分。
具体以甲方确定施工图文件确定内容为准。
3.4建设规模暂定为人民币¥2500000元(大写人民币:
贰佰伍拾万元整),最终以审计结果为准。
3.5工程施工结算造价实施依据清单计价方法计取。
第四章工程承包范围
4.1承包范围:
项目内园林景观及配套工程等,不包含停车场、园区内房建部分。
具体以甲方确定施工图文件确定内容为准。
第五章协议工期:
5.1开工日期:
以实际进场施工时间为准。
5.2交工日期:
以项目完工移交日期为准。
完工日期:
以完工验收合格日期为准。
5.3协议工期为30天(5月19日-6月19日)
5.3.1乙方应在自开工日期起30天内完成该项目设计施工图范围内全部工程内容。
第六章工程质量标准
6.1工程质量标准:
符合国家相关合格工程施工与验收标准。
第七章项目建设-交付管理
7.1乙方作为本项目绿化建设施工单位,并负责项目内园林绿化施工,并给予合理设计提议。
乙方既作为项目投资人,又作为项目施工总承包人,并负责组织本项目全部施工。
7.2项目建设中甲方义务
7.2.1负责完善本工程项目建设前期各项报建手续,包含办理立项、计划、环评、施工许可等手续,使项目含有正当性与开工条件。
除根据法律法规要求由乙方负责办理手续之外,因甲方未能立刻完善各项手续造成本工程项目工期延误,均由甲方负担相关责任,并负担由此给乙方造成损失。
7.2.2负责提供与本工程项目建设相关联先行条件,包含征地拆迁、安置赔偿、建设工程临时用水用电、临时道路、材料堆场等。
甲方承诺在本协议约定各项目开工日期前10天,满足施工条件,(不影响施工条件除外),不得延误。
7.2.3甲方应全力处理好本工程项目建设与群众及政府各职能部门关系,确保本工程项目建设不受第三方原因干扰,如因甲方或第三方原因影响工程总进度,工期顺延。
7.2.4甲方或其委托单位有义务负责对本项目《施工组织设计》进行审定、并监督按经审定《施工组织设计》实施,立刻负责本工程项目工程计量、计价、设计变更与工程签证认定等义务。
7.2.5乙方根据甲方确定施工范围内容进行施工。
7.2.6甲方或其委托单位有义务负责按时对每个月月进度进行审核。
7.2.7甲方帮助乙方办理本工程应由乙方办理正当手续。
7.3项目建设中乙方义务
7.3.1乙方依据本协议负责本工程项目资金及借款资金筹措并确保资金按时到位;
7.3.2乙方应确保其投入本项目全部资金起源正当,并对此负担责任;
7.3.3乙方负责本项目工程计划设计、可研、扩初设计及施工图设计任务,并根据甲方确定工程设计图纸和经监理审核同意进度计划组织本工程项目实施;
7.3.4乙方施工过程中应严格文明施工,根据安全文明施工相关要求保障生命、健康、财产和环境安全,施工过程中造成人身财产损害,由乙方负责赔偿;
7.3.5施工期间严格实施环境保护相关要求;
7.3.6按用工协议向工人支付工资及劳动法要求安全保险费用,不得拖欠工人工资;
7.3.7乙方不得将本投资项目违法转包给她人,不然甲方有权解除本协议,由甲方另行选择投资人,且还要依法追究乙方违法行为;
7.3.8乙方须严格按经审定《施工组织设计》施工;
7.3.9负责保修期维修;
7.3.10负责交工和完工验收资料编制;
7.3.11乙方项目责任人:
李张;
身份证号:
5045654;
建造师执业资格等级:
景观工程师;
联络电话:
;
邮箱地址:
。
7.4建筑工程质量和安全
7.4.1乙方必需按国家相关要求办理质量监督手续,确保本工程项目工程质量达成国家施工验收规范合格等级标准。
7.4.2乙方必需确保本工程项目施工符合经审查同意设计及国家规范和标准,使用符合设计合格材料和设备。
7.4.3乙方按国家相关要求办理安全监督手续,根据安全生产、文明施工要求进行建设,应确保本工程项目安全生产。
7.5质量确保和质量控制
7.5.1乙方应接收甲方定时及不定时检验,本工程根据国家相关要求应预留工程造价5%质量保修金,从甲方应支付给乙方工程款中预留,待保修期满后,扣除所发生保修费用后无息退还给乙方。
质保期自工程完工之日起计算。
7.5.2乙方承诺在本工程项目工程施工过程中,所遇设计变更、隐蔽工程覆盖和现场签证等均需甲方代表和甲方授权管理机构署名盖章,并作为工程结算依据。
对设计变更、隐蔽工程等签证必需按工程施工管理规范和程序提出,在乙方提出符合规范和程序签证后二十四小时内甲方或者甲方授权管理机构完成签证手续,甲方授权管理机构签证手续后15天之内进行审批,延期并无否认意见视作甲方同意乙方变更或隐蔽工程覆盖。
7.6工程计量与进度汇报
本项目工程量以审查后设计施工图为依据,以实际发生量为计量标准。
乙方应向甲方提交工程月进度汇报,说明已完成和进行中建设工程情况以及甲方合理要求其她相关事项。
提交时间为次月10日前。
7.7监督
甲方(或其授权单位)书面授权代表有权对建设工程项目进行监督、检验,费用由甲方负担。
甲方安排人员全程跟踪审计监督,费用由甲方负担。
7.8验收及决算
7.8.1本工程项目交工验收合格之日为项目移交之日,甲方从工程移交日之日起负责该项目使用、保管及维护等工作及对应费用(质量保修期内维修费用由乙方负担)。
7.8.2项目交工验收合格经过,由乙方编制规范完整工程结算汇报给甲方,甲方应在收到乙方报送工程结算汇报后90日内完成审计。
7.9缺点责任
本工程交工验收合格后,乙方对工程存在缺点应负保修责任,保修责任和保修期按国家相关要求实施。
在保修期内,乙方应在接到甲方维修通知后两天内赶到现场进行维修,认真负责完成保修任务,不然甲方有权另行安排人员进行维修,维修费用由乙方负担,从乙方工程预留质量确保金中抵扣,不足部分甲方向乙方追偿。
保修期限约定:
园林绿化存活率100%,一年绿化养护期(以实际项目完工时间为准计时)。
7.10本工程经过交工验收合格后,甲方应根据协议要求支付款项;如出现质量缺点和问题,经乙方整改合格后,甲方需立刻支付要求款项,不得因质量缺点为由拖延、撤销支付回购款。
7.11图纸和技术资料
乙方负责将验收立案合格本工程项目工程档案资料移交给相关部门;在项目完工后28日内将工程档案及相关资料按相关要求向使用人和相关部门移交。
未取得甲方同意,不得泄露与本工程项目相关保密资料。
7.12工期延期事由
7.12.1不可抗力;
7.12.2非乙方原因造成第三方干扰事件影响施工;
7.12.3甲方原因致工程不能按时开工或中途停工、窝工;
7.12.4因国家宏观政策调整对本协议产生实质性及根本性影响。
7.13工程移交
7.13.1本工程项目依据工程项目进度计划建设、移交。
7.13.2工程交工验收合格之日为工程移交之日,甲方从次日起负责项目使用、保管及维护等工作及对应费用。
第八章工程款与支付方法
8.1工程款
本项目工程款包含:
①工程建安费用②违约赔偿金等。
8.1.1工程费用
(1)威宁县经济开发区物流园农特产品批发市场绿化景观工程决算采取清单计价方法进行。
(2)决算依据:
经甲方或其委托中介单位认定同意施工图纸、施工图纸预算、施工组织设计、单项工程技术方法,工程设计变更,现场签证(经甲方或其委托中介单位认定)及其她与工程结算相关经甲方或其委托中介单位认定签字确定文件、函件、图片、传真、备忘录、洽商统计、会议纪要等资料。
(3)定额缺项子目或子目不全,则参摄影关定额子目换算,若无参考类似定额参考,由双方依据市场行情议价,并按本款第
(1)条计算对应费用。
(4)本协议施工范围变更,以及施工范围以外增减工程,需经甲方或甲方委托中介机构审核确定后报贵州威宁产业园区经营管理有限企业审批同意,并按本协议要求计算标准和程序进行费用调整。
(5)工程方法费应依据经甲方或甲方指定中介机构审批《施工组织设计》(或《施工方案》)、单项工程技术方法、临时方法费用现场签证(经甲方或其委托单位认定)及本款第
(1)条要求计算相关费用。
(6)工程量核定和计算:
工程量认定以甲方及甲方委托中介机构认定为准,中介机构费用由甲方负担并支付。
(7)施工期内材料及设备价格可调整,调整依据为:
A、按同期《贵州省建设工程造价信息》。
B、同期造价信息没有,依据市场询价价格确定。
C、当同期《贵州省建设工程造价信息》与市场价格相差较大(涨跌幅超出5%),由承包人提出,发包人专题会议研究确定。
8.2工程款支付
8.2.1支付方法:
甲方以现金作为工程款项进行支付。
甲方以现金或乙方指定银行账户转账方法作为工程款项进行全额支付。
承包人指定银行账户以下:
开户名称:
杨宏德;
开户银行:
中国工商银行成都盐市口清溪分理处;
银行账户:
6217234402002634871;
项目完工后,甲方在15个工作日内支付已确定工程量70%工程款。
剩下工程款待项目整体验收合格后支付至95%,剩下5%质保金一年内无息退还(植物成活率100%)。
8.2.2.2结算
在乙方完成项目施工图确定全部施工内容,经过完工验收达标合格,且乙方已支付清本工程相关单位协议款,已按协议约定向甲方移交工程和相关档案资料,甲方已签署接收证书,签署结算协议。
若甲方不能根据上述约定时间支付回购款或降低支付回购款额,甲方还应向乙方支付逾期付款损失,该损失计算方法为:
以甲方到期应支付而未按期支付回购款为基数,每逾期支付一日,按万分之三计算乙方损失,时间以第8.2.2条约定付款时间为准计算至甲方实际支付完应付全部回购款之日止,本逾期付款损失,自到期之日起,至每个月30日内计算支付一次,依这类推,直到支付完应付全部回购款之日止。
第九章协议价
9.1本项目协议总价暂定为¥2500000元(大写人民币:
贰佰伍拾万元整),最终以审计结果为准。
9.2本工程实际投资额以工程决算审计汇报为准。
第十章项目税金及费用
10.1项目应缴税金由乙方根据工程项目实施进度依法在项目所在地缴纳。
若法律法规另有要求,按相关法律法规实施。
第十一章违约责任
11.1甲、乙双方应严格推行各自在本协议项目下义务、开展相关工作;假如任何一方违反本协议约定,则组成违约。
违约方应向对方负担违约责任,赔偿对方因违约方违约行为而受到全部损失,但不包含预期可得利益损失。
11.2工程质量和工期责任
乙方应该根据本协议约定全方面推行协议义务,对本工程项目质量和工期负责,如因工程质量造成工程完工后达不到验收标准或者因乙方原因造成工期延误,乙方应该根据天天元负担违约金,并赔偿由此产生直接损失。
11.3因为甲方违约,造成工程工期延误,甲方将按本协议相关条款约定给予乙方对应顺延期限,由此而增加成本及相关联费用计入甲方支付给乙方移交回购款中,如工程延误达60天,则乙方可解除协议,由甲方负担由此给乙方造成损失,并从延误之日起,延误项目由甲方按天天元负担违约责任,计入项目回购款。
11.4若因乙方原因造成工程延误,逾期达成或累计达成60天,甲方有权解除本协议,仅按已完成并经完工合格工程支付项目回购款,不支付资金成本。
第十二章协议其她约定
12.1甲方应组织专门机构提供项目建设全过程服务,负责组织本项目建设所需土地征用、地面、地下建筑物拆迁及项目建设协调工作,并负担所需费用,向乙方提供建设用地和保障乙方顺利施工。
12.2本协议在推行过程中发生争议,由双方当事人协商处理。
协商不成,任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。
12.3本协议其她事项:
双方还需签署《安全生产协议》和《廉政协议》作为本协议附件。
12.3.1本协议文件共捌份,双方各执肆份。
12.3.2本协议未尽事宜,双方协商处理,另行签署补充协议。
12.3.3本协议自双方盖章之日起生效,全部约定事项完成后自动失效。
甲方:
乙方:
(签字或盖章)(签字或盖章)
日期:
月日日期:
月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绿化 合同 个人版 模板