办公楼装修装饰工程施工合同.docx
- 文档编号:8589565
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:24.61KB
办公楼装修装饰工程施工合同.docx
《办公楼装修装饰工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《办公楼装修装饰工程施工合同.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
办公楼装修装饰工程施工合同
工程编号:
合同编号:
办公楼室内装饰装修工程
施工合同
工程名称:
工程地址:
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修治理方法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,两边在平等、志愿、友好协商的基础上,就XX办公楼室内装饰装修工程的有关事宜,达到以下协议:
第一条工程概况
施工地址:
。
工程装饰装修面积:
。
工程户型:
以装饰专业施工图纸为准。
施工内容及做法
施工内容包括但不限于以下内容:
⑴室内精装饰工程:
包括研发、办公楼室内装饰施工图纸范围内的所有分项工程;
⑵建筑给排水安装工程:
包括研发、办公楼卫生洁具、龙头、自动感应器及配件安装工程。
⑶建筑电气安装工程:
包括研发、办公楼室内所有电气安装调试相关内容。
工程承包方式,做生意定采取以下第
(1)种方式:
(1)承包人包工、包全数材料;
(2)承包人包工、包部份材料,发包人提供其余部份材料;
(3)承包人包工、发包人提供全数材料。
工程期限:
动工日期年月日;
完工日期年月日;。
合同价款:
本合同工程造价为人民币为:
XX元整(XX元),详见附件一:
《施工图预算书》。
假设变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。
第二条工程质量标准:
合格。
本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计标准》、GB50327-2001相关国家和行业标准。
装修室内环境污染操纵应严格执行GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染操纵标准》等相关国家、行业和地址标准。
第三条 发包人责任
动工前3天,为承包人入场施工制造条件,并进行现场交底。
在现场交底前还应向发包人提供经确认的施工图纸4份,其余工程所需标准与标准由承包人自备。
向承包人提供施工所需水、电接驳口,并说明利用注意事项,水电费用由承包人承担。
负责办理施工所涉及的各类申请、批文等手续并承担应当由发包人支付的相关费用。
发包人不得有以下行为:
(1)随意改动衡宇主体和繁重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、茅厕地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。
(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。
凡涉及款所列内容的,发包人应请设计单位对改动方案的平安利用性进行核算并出具相应的设计变更文件。
第四条 承包人责任
依照施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度打算,报监理单位和发包人审定。
严格执行施工标准、质量标准、平安操作标准、防火平安标准和环境爱惜规定。
踊跃配合发包人代表开展正常工作。
配合发包人委托的监理单位开展工作,做好各项质量检查记录和时期性工程验收。
配合完工验收,编制工程结算。
平安、保质、按期完本钱合同约定的工程内容。
严格执行建设行政主管部门施工现场治理规定:
(1)无衡宇治理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和繁重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等治理设施。
(2)因进行装饰装修施工造成旧厂区的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失补偿的责任;
(3)负责工程成品、设备的爱惜;
(4)保证室内上、下水管道畅通和洗手间的清洁;
(5)负责将装修垃圾装袋,及时清运到指定位置,并承担外运费用。
自备施工工具,并充分利用辅材和主材,减少材料浪费。
在施工项目不变更的情形下,工程的结算价钱与预算价钱误差不超过5%,超出部份由乙方承担。
第五条各方代表
发包人代表
发包人录用为发包人代表。
总监理工程师
监理单位录用为总监理工程师,监理单位需要报发包人批准的其他事项:
工程变更;工期顺延及费用索赔的认可或确认;停复工指令;对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置;工程完工验收及分项验收的确认;工程最终造价的确认;发包人单方面终止合同的决定;撤换项目领导;其余按本工程合同执行。
承包人代表
承包人录用为项目领导。
第六条 工程变更
合同签定后,在施工前或施工进程中,发包人有权增加或减少工程项目,两边协商一致后,调整相应费用。
施工中,若是发生设计变更或现场签证,必需办理相关手续,不然不认可。
(1)设计变更由业主代表确认后盖章下发给监理单位和承包人;
(2)现场签证报告由承包人在现场签证事件发生后5个工作日内向监理单位递交,监理单位在5个工作日内审定,并报发包人在5个工作日内审批。
工程变更致使综合单价调整的方式
因发包人缘故或设计变更增加部份的工程量清单的分项工程综合单价按以下原那么确信:
(1)施工图预算书中有相应分项工程综合单价的,按施工图预算书中分项工程综合单价进行确信;
(2)施工图预算书中无相应分项工程综合单价,但该分项工程包括的材料,在施工图预算书中有相应价钱的,按施工图预算书中的材料单价确信该分项工程的材料价钱,综合单价由承包人依照工程量清单计价方法计算,报监理单位审核,发包人审定。
(3)施工图预算书中无相应分项工程综合单价,且该分项工程包括的材料,在施工图预算书中没有相应价钱的,由承包人依照工程量清单计价方法报价,报监理单位审核,发包人审定。
因发包人缘故或设计变更减少部份的工程量清单的分项工程综合单价按施工图预算书中相应的分部份项工程综合单价进行确信。
施工图预算书中遗漏或工程量存在误差的分项工程综合单价按以下原那么确信:
(1)施工图预算书中有相应的分项工程综合单价,实际工程量与预算工程量比较存在误差,该分项工程综合单价维持不变;
(2)施工图预算书中遗漏的分项工程,其综合单价按条款的原那么确信。
因设计变更、工程量误差或漏项致使方法项目费调整的方式:
按实际发生工程量进行结算。
本合同执行的计价文件和计价依据如下:
(1)浙江省建筑工程计价定额;
(2)浙江省装饰工程计价定额;
(3)浙江省安装工程计价定额;
(4)浙江省建筑工程费用定额;
(5)湖州上辐电线电缆高技术研发、办公楼室内装饰施工图。
第七条关于工期的约定
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,发包人与承包人须协商一致,一起签署工程变更单。
同时调整相关工程费用及工期。
工程变更单是完工结算和顺延工期的依据。
发包人要求比合同约定的工期提早完工时,应征得承包人同意。
因发包人未按约定完成工作,阻碍工期,工期顺延,责任由发包人承担。
因承包人缘故不能按期动工或半途无端停工,阻碍工期,责任由承包人承担。
因设计变更或非发包人、承包人缘故造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素,阻碍工期,工期相应顺延,发包人、承包人均不承担该责任。
第八条 关于工程质量、验收和保修约定
在施工进程中分以下时期对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);
(3)完工验收(包括室内环境质量验收);
(4)其他约定的项目验收。
工程完工后,承包人应向监理单位提出验收申请,由监理单位组织发包人验收。
监理单位自接到通知起7日内组织工程验收。
验收合格后,发包人和承包人要在14日内办理验收、移交手续。
如发包人在规按时刻内未能完成验收、移交,需及时通知承包人。
但发包人应承认完工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。
发包人提早入住,视为验收合格,发包人应自行承担工程有关的质量问题,但承包人仍应承担合同的保修责任。
监理单位与承包人应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
假设发包人要求复验时,承包人应按要求办理复验。
如复验合格,发包人应承担复验费用,由此阻碍工期,责任由发包人承担,工期顺延;假设复验不合格,其复验及返工费由承包人承担,责任由承包人承担,工期不顺延。
由于承包人缘故造成质量事故,其返工费用及材料费用由承包人承担,工期不顺延。
本工程自验收合格之日起,在正常利用条件下室内装饰装修工程保修期限为2年,有防水要求的厨房、洗手间防渗漏工程保修期限为5年,电路工程的保修期限为2年。
第九条 关于备料预付款、工程款支付的约定
备料预付款
备料预付款支付时刻与金额
备料预付款在签定合同,承包人提交履约保函并进场施工后15天内/拨付,备料预付款的金额为人民币(小写):
/,其支付方法及抵扣方式按本条有关规定确信。
备料预付款抵扣方式
当工程款(含备料预付款)达到合同价的/时开始对备料预付款进行抵扣,每次扣除当月进度款的/,直至全数备料预付款扣完为止。
平安文明施工费
平安文明施工费的内容、范围和金额的约定:
以现行浙江省统一计价依据规定为准。
进度款
支付期间:
以月为单位,以形象进度为准,具体为:
按监理单位、发包人审定的实际完成工程量相应的进度款的80%每一个月拨款;工程完工验收后付至已完工工程预算价的90%;完工结算完成审查核定且完工资料提交招标人后支付至该工程结算审定造价的95%;
款项往来均应出具收据,施工终止后,承包人应开具统一发票交于发包人。
在承包人按合同约定向监理单位和发包人提出工程量确认及拨款要求后,监理单位和发包人应在三个工作日内组织工程量审核和确认,并在确认后7个工作日内出具同意拨款的书面证明材料,拨付工程进度款。
第十条、关于质量保证金的约定
质量保证金的金额及扣留
质量保证金的金额:
为结算审定造价的5%。
质量保证金的扣留:
本工程保留结算审定造价的5%作为质量保证金,保留期限为1年。
质量保证金的返还时刻:
如无显现其他问题,自工程完工验收合格满一年后,14天内付清。
第十一条 关于材料供给的约定
本工程利用的建筑装饰材料,应为符合工程设计要求和《室内装饰装修材料有害物质限量标准》系各国家标准的合格产品,并具有法律效劳的合格证书或查验报告。
发包人负责采购供给的材料、设备应按时供给到现场,并与乙方办理好交接手续。
凡约定由承包人提货的,发包人应将提货手续移交给承包人,由发包人承担运输费用。
承包人发觉由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格不同,应及时向发包人提出,发包人仍表示利用的,对工程造成损失,责任由发包人承担。
发包人供给的材料,经组织检考试收后交承包人保管。
由于承包人保管不妥造成损失,由承包人负责补偿。
发包人采购供给的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修,非经发包人同意,承包人不得挪作它用。
如承包人违背此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包人。
承包人负责采购的材料、设备,经组织验收后,由发包人确认备案,不符合质量要求或规格有不同,应禁止利用。
假设已利用,对工程造成的一切损失由承包人负责。
第十二条 有关平安施工和防火的约定
发包人提供的施工图纸或施工要求说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。
承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、标准。
由于承包人在施工生产进程中违背有关平安操作规程、消防条例,致使发生平安或火灾事故,承包人应承担由此引发的一切经济损失。
第十三条 违约责任及奖励约定
一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担补偿责任;因违背有关法律法规受处惩罚的,最终责任由责任方承担。
一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知其他两方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
发包人无合法理由未按合同约按期限同意划拨每批次工程款,每延误一日,应向承包人支付迟延部份工程款千分之一的违约金。
由于承包人责任延误工期的,每延误一日,应向甲方支付本合同工程造价金额千分之一的违约金,最多不超过8万元。
第十四条 争议或纠纷处置
本合同在执行中发生的任何争议,调解不成时,选择以下第
(1)种解决方式:
(1)提请湖州市仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十五条 其它约定
施工期间,假设发包人和监理单位发觉承包人违规施工或有其他违背合同的行为时,有权要求承包人临时停工,与承包人交涉,要求返工或作相应补救方法,情节严峻时,发包人有权终止合同。
施工期间,发包人无合法理由阻止工程施工,或拒绝按约定支付工程款项,经承包人交涉无果时,承包人有权中止合同。
工程完工体会收合格交付发包人利用后,发包人在保修期后利用进程中再发生任何质量的问题,承包人再也不承担质量责任;但承包人可优先为发包人提供有偿维修效劳。
第十五条 附那么
本合同经两边签字(盖章)后生效。
除保修条款之外的其它条款,在工程验收、交接完毕,甲方支付相应款项后自动终止;保修期满,甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。
合同文本一式六份,合同正本二份,两边各执二一份,合同副本二份,两边各执二份。
本合同签定后工程不得转包。
本合同文件组成及说明顺序:
⑴.本合同
⑵.标准、标准及有关技术文件;
⑶.施工图纸;
⑷.施工图预算书;
⑸.两边有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
⑹.发包人和(或)工程师有关通知及工程会议记要;
⑺.工程进行进程中的有关信件、数据电文(电报、电传、、电子数据互换和电子邮件)。
第十六条合同附件
附件一:
施工图预算书
附件二:
《质量保证许诺》。
附件三:
《工程质量保修书》。
附件四:
《平安生产许诺书》。
附件五:
《不拖欠农人工工资许诺书》。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
附件一:
XX研发、办公楼室内装饰装修工程施工图预算书
附件二:
质量保证许诺
致:
为切实做好XX办公楼室内装饰装修工程的施工,确保本工程的施工质量,遵循《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量治理条例》(国务院令第279号)、国家现行施工及验收标准/标准等要求,结合两边已签定的施工合同,我公司许诺如下:
一、工程质量目标:
(一)知足施工图纸要求;
(二)知足并非低于国家、地址及行业现行工程施工标准及验收标准和工程建设强制性标准;
(三)知足承包合同中约定的工程建设标准;
(四)整体目标:
工程合格率100%;
二、为保证工程质量,项目将实施先进、科学、可行的组织及治理方法:
(一)项目质量治理和质量保证体系符合ISO9002系列标准要求;
(二)项目所有治理人员、施工人员的工作技术符合本工程的作业需要,治理人员及特殊工种100%持证上岗;
(三)用于本工程的机械设备、机具等性能良好、靠得住,能够生产出质量合格的产品;
(四)本工程涉及到的所有材料、设备均依照招标文件及合同要求的参考品牌进行采购;如一些材料、设备没有规定具体的参考品牌,我公司也将选择国内知名品牌,严格依照设计要求的规格、型号执行,绝不以次充好、以旧充新,更不利用其它工程的剩余材料,未经许可绝不随意进行材料代用。
(五)项目制定先进、可行、完整、具体的施工方案和质量保证方法,并严格执行;
(六)严格“三按”施工(按标准、按图纸、按施组),施工进程严格执行“三检”(自检、互检、专检)制度;
(七)无条件同意业主、监理单位及湖州本地监检机构的质量检查、监督;
(八)因我方缘故发生工程质量问题,我方无偿负责整改直至合格。
XX公司
年月日
附件三:
工程质量保修书
发包人(全称):
XX
承包人(全称):
XX
为保证XX办公楼室内装饰装修工程在合理利用期限内正常利用,发包人、承包人协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内依照有关治理规定及两边约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围按第一部份协议书中规定工程承包范围内的分项内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际完工之日算起,以发包人与承包人在全数工程完工后签定的完工验收报告确信的时刻为准。
分单项完工验收的工程,按单项工程别离计算质量保修期。
两边依照国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、装修工程为两年;
2、防水、防腐工程为五年
3、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
4、设备安装工程为两年;
5、其他约定:
完工验收交付后,由承包人负责免费效劳保修1年。
保修期内,承包人应及时提供效劳,并保证在18小时内抵达。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之往后2天内派人修理。
承包人不在约按期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应当即抵达事故现场抢修。
非承包人施工质量引发的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理利用期限内,承包人确保地基基础工程主体和主体结构的质量。
因承包人缘故致使工程在合理利用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害补偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的5%。
五、质量保修金的返还
发包人在工程完工验收1年后14天内,将剩余保修金无息返还承包人。
六、其他
两边约定的其他工程质量保修事项:
无。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人两边一起签署。
发包人(公章)承包人(公章)
法定代表人(签字)法定代表人(签字)
年月日
附件四:
平安生产许诺书
XX:
为切实防范和杜绝XX项目工程建设中的各类不平安因素,贯彻“平安第一,预防为主、综合治理”的方针,我司特作如下许诺:
一、在施工现场进出口夺目处设立平安(警示)规那么与标识;
二、设立说施工安全管理机构和安全管理责任制,配备工程建设项目专职安二施工平安治理机构和实行平安治理责任制,配备工程建设项目专职平安员,并认真落实职位平安生产责任制及各项施工平安治理规定;
三、依据消防法律法规,在施工现场确信消防平安责任人,制定用火、用电、利用易燃易爆材料等各项消防治理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材;
四、所有工程建设施工作业人员都要通过平安教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书,并在利用有效期内做到持证上岗;
五、工程建设中平安治理的重点场所、地址部位、有关设施设备和危险品处都要设立夺目的平安警示标志;遇动火作业、限制空间、高空作业等危险作业时应采取平安方法,并办理作业票证;
六、建筑施工中需要的各类辅助材料(设备)要有产品合格证书,辅助设备的安装、利用要符合平安治理规定,并严格执行平安操作规程;
七、施工现场的平安防护用具、机械设备、施工机具、施工器具及配件,必需取得专业机构检测、查验合格,并安排专人治理,按期进行检查、维修和保养;
八、确保平安资金投入,知足平安生产条件。
按期组织从业人员(包括农人工)参加平安教育和培训,提高其平安意识,保证从业人员熟悉本职位的平安操作技术。
提高防范突发事件的应急处置能力。
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并催促其按规定佩带、利用;依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
九、依照国家有关法律法规和国家或行业有关平安标准、标准的要求,制定各项平安生产规程和防范方法,书面告知危险职位的操作规程和违章操作的危害,对施工项目的危险部位实施有效监控,杜绝“三违”(违章指挥、违章操作、违背劳动纪律)现象,保障各环节符合平安要求。
落实操作职位应急方法,依法制定生产平安事故应急救援预案和平安防范方法;
十、对所有承担的建设工程进行按期和专项平安检查,对检查中发觉的平安问题,应当即处置;不能处置的,应当及时报告项目负责人和贵司,并做好平安检查记录;
十一、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护方法;
十二、遵守有关环境爱惜法律、法规,在施工现场采取方法,避免或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、震动和施工照明对人和环境的危害和污染;
十三、严格遵守国家与省市平安生产法律法规所要求的其它事项;
十四、我公司情愿同意贵司、监理及社会各界对工程建设中平安生产的监督,工程建设施工期间发生任何平安责任事故,我公司愿承担一切责任。
公司名称(盖章):
法人代表(签字):
项目领导(签字):
联系:
专职平安员(签字):
联系:
年月日
附件五:
不拖欠农人工工资许诺书
致:
XX:
为爱惜农人工的合法权益,不拖欠农人工工资,本人XX以XX法定代表人的资格,郑重许诺:
本单位在实施贵公司项目工程施工中,若是需要利用农人工时,将保证做到:
一、依照《劳动合同法》规定雇佣和利用农人工,工资将直接发放给农人工本人,严禁发放给“包领班”。
二、我单位分包单位雇佣农人工的,将要求分包单位依照第1条规定签定劳动合同,并负责催促其依照合同规定及时结付农人工工资。
如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农人工工资的,将由我公司先行垫付欠款。
我公司对分包单位清偿拖欠农人工工资负总责。
3、我公司许诺:
严格遵守国家和地址关于农人工工资的其他有关规定。
4、若是发生违背规定拖欠或克扣农人工工资行为,造成农人工上访,本单位情愿无条件同意业主采取的经济等惩罚,同时情愿同意行政主管部门依照有关规定作出的其它惩罚决定。
承包人(盖章):
法定代表人(签字):
或被授权的代理人(签字):
日期:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 办公楼 装修 装饰 工程施工 合同