福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷附答案.docx
- 文档编号:4116317
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:31.89KB
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷附答案.docx
《福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷附答案.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷附答案
福建省二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试D卷(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换
2、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
3、下列各项中,关于民事法律行为的成立要件,说法错误的是()。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为形式合法
4、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
5、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D.临时设施占地面积有效利用率大于90%
6、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止
B.中断
C.延长
D.消灭
7、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
8、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
9、根据《环境影响评价法》,在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
10、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
11、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。
原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起( )内,将审核意见书面通知建设单位;逾期未通知的,视为审核同意。
A.10日
B.15日
C.30日
D.90日
12、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
13、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
14、据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费.抚养费B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报
15、关于联合体投标的说法,正确的是( )。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的,联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B.招标人应当在资格评审公告,招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效
D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定其资质等级
16、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
17、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
18、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元,后该施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A.1
B.0.9
C.0.95
D.1.1
19、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨时,按照新价格执行B.按市场价格执行
C.遇价格上涨时,按照原价格执行D.遇价格下跌时,按照原价格执行
20、关于民事诉讼送达的说法,正确的是( )。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
21、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
22、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由( )组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
23、保险金额不得超过保险标的的保险价值,超过保险价值的,超过的部分( )。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
24、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
25、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定,下列说法错误的是()。
A.在生活饮用水源地的水体保护区内,不得新建排污口
B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
C.向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准
D.禁止排放含病原体的污水
26、建设单位申请领取施工许可证时,建设工程超过1年的建设工程,到位资金原则上最少为工程合同价的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
27、合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:
①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①
28、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
29、甲乙双方签订了购货合同。
在合同履行过程中,甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更,于是要求签订合同的变更协议,遭到乙方的拒绝。
针对该情形,正确的是()
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
30、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
31、关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
32、建设工程的保修期,自( )起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
33、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。
如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲( )。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
34、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
35、非全日制用工报酬结算支付周期最长为( )
A.7天
B.15天
C.20天
D.30天
36、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当将施工现场的()分开设置,并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
37、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由( )支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
38、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内提出
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
39、仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性
40、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
41、实行施工总承包的,建筑工程()的施工必须由总承包单位自行完成。
A.基础工程B.主体工程
C.装饰工程D.安装工程
42、根据《建筑法》的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证。
A.15日
B.30日
C.2个月
D.3个月
43、关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
44、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
45、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
46、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。
A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
47、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
48、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
49、如果在保险期内工程不能完工,对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须( )。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
50、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
51、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.劳动人事部门
C.建设行政主管部门
D.县级以上人民政府
52、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
53、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
54、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
55、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
56、某起生产安全事故造成9人死亡,51重伤,直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
57、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
58、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.建设项目规划审查部门
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.工程建设标准批准部门
59、某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务,该监理单位应当就该监理任务与该项目的()签订书面委托合同。
A.施工单位B.建设单位
C.设计单位D.建设行政主管部门
60、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的,其处理办法是()。
A.责令工程停工B.责令限期改正,给予警告
C.给予罚款D.责令限期改正
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
2、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物,构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
3、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
4、施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
5、下列用工方式中,属于违法用工的有( )。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
6、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施( )。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
7、某承包商在与某公司的设备租赁合同中,拖欠租赁费8万元,而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
则下列转让效力的表述中,正确的是()。
A.该8万元的延期利息属于该大学B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权D.承包商应当向该公司行使撤销权
E.承包商应当向该大学行使撤销权
8、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
9、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
10、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
11、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
12、人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是( )
A.审判员独任
B.审判员、书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员、陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
13、下列行为中,可适用代理的有()。
A.合同订立
B.税款缴纳
C.订立遗嘱
D.专利申请
E.买卖货物
14、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担
15、下列法律事实中,不属于无因管理的是( )
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前,生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
16、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
17、商事仲裁裁决生效后,应当向( )申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
18、下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
19、关于招标活动公开原则的说法,正确的有()。
A.招标信息公开
B.评标标准公开
C.开标程序公开
D.评标委员会组成人员公开
E.中标结果公开
20、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、答案:
C
解析:
中止施工满1年的工程恢复,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
2、【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及分类。
施工单位是以盈利为目的的企业
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 福建省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 测试 答案