勘察设计合同中发包人的主要义务.docx
- 文档编号:9341231
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.47KB
勘察设计合同中发包人的主要义务.docx
《勘察设计合同中发包人的主要义务.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察设计合同中发包人的主要义务.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
勘察设计合同中发包人的主要义务
勘察设计合同中发包人的主要义务
篇一:
勘察,设计合同发包人的主要义务和违约责任
勘察、设计合同发包人的主要义务和违约责任
勘察、设计合同发包人的主要义务和违约责任
1.勘察、设计合同发包人的主要义务
在建设工程中,勘察、设计合同发包人的主要义务是:
第一,向勘察人、设计人提供开展工作所需的基础资料和技术要求,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责;第二,为勘察人、设计人提供必要的工作和生活条件;第三,按照合同规定向勘察人、设计人支付勘察、设计费;第四,维护勘察人、设计人的工作成果,不得擅自修改,不得转让给第三人重复使用。
2.勘察、设计合同发包人承担违约责任
《合同法》针对勘察、设计合同发包人的违约行为提出了三种具体方式,即发包人变更计划、发包人提供的资料不准确、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件。
这三种违约行为都将导致勘察人、设计人支出额外的工作量,从而造成勘察、设计费用的不合理增加。
为此发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任,按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
《合同法》第285条规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按
照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗
的工作量增付费用。
在这里发包人通过赔偿损失的方式承担违约责任。
$page$
如果发包人未按合同规定的方式、标准和期限向勘察人、设计人支付勘察、设计费,发包人应当承担不履行或迟延履行违约责任,适用《合同法》第109条的规定,当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。
发包人迟延支付勘察、设计费的,除应支付勘察、设计费外,还应承担其他的违约责任,如支付违约金、赔偿逾期利息等。
由于发包人擅自修改勘察设计成果而引起的工程质量问题,发包人应当承担责任;发包人擅自将勘察设计成果转移给第三人使用,发包人应当赔偿相应的损失。
建设部、国家工商行政管理局颁布的《建设工程设计合同》规定,甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
篇二:
16春学期《合同管理》在线作业及答案
一、单选题(共30道试题,共60分。
)
V
1.下列说法不正确的是()
A.工程师为了探查地基覆盖层情况,可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑
B.缺陷责任期内,只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格,调查费用应由业主承担
C.在缺陷责任期内.承包商对移交工程承担照管责任
D.为了确保工程质量,工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验满分:
2分2.
施工中由于业主原因使分包商造成损失,则分包商应向()提出索赔要求
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.工程师代表
满分:
2分3.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()
A.是否进行资格预审
B.是否组织现场考察
C.是否解答投标单位的质疑
D.是否公开开标
满分:
2分
4.施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,承包商必须承担违约责
任
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化
B.承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风
C.经总监理工程师确认,业主批准的工程设计变更
D.分包商负责完成的工程质量不合格
满分:
2分
5.某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量已达合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()
A.费用和工期损失由业主承担
B.费用和工期损失由承包商承担
C.费用由承包商承担,业主给予工期顺延
D.费用由业主承担,工期不予顺延
满分:
2分
6.选择施工分包单位时,监理单位有()
A.建议权
B.认可权
C.主持权
D.协调权
满分:
2分
7.以包工包料方式承包的施工合同,施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约
责任应当由()承担
A.建设单位
B.施工企业
C.项目经理
D.采购人员
满分:
2分
8.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
满分:
2分
9.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,()
A.由承包人负责,费用由承包人承担
B.由发包人负责,费用由发包人承担
C.由承包人负责,费用由发包人承担
D.由发包人负责,费用由承包人承担
满分:
2分
10.因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由()承担
A.发包方
B.承包方
C.发包方和承包方协商
D.发包方和承包方共同
满分:
2分
11.追究合同违约责任的情况包括()
A.双方通过协商变更合同后使一方受到损害
B.由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害
C.履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失
D.国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害
满分:
2分
12.当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是()
A.定金
B.抵押
C.质押
D.保证
满分:
2分
13.监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆,开展监理业务时监理单位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费应由()
A.监理单位承担
B.承包商承担
C.业主补偿,属于附加监理费用
D.业主补偿,属于额外监理费用
满分:
2分
14.FIDIC合同条件规定,工程款应按()结算
A.计量工程量
B.工程量清单中注明的工程量
C.工程概算书中的工程量
D.承包商提交的工程量
满分:
2分
15.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作队情况的是()
A.因承包商严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
满分:
2分
16.对试车的双方责任,()
A.由于设备制造原因试车达不到验收要求,由承包人承担责任
B.由于施工原因试车达不到验收要求,工期可顺延
C.所有试车费用均由发包人承担
D.工程师未能及时出席,应提前24小时通知承包人,延迟试车
满分:
2分
17.某工程部位未经监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现工程质量已达合同要求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为()
A.费用和工期损失由业主承担
B.费用和工期损失由承包商承担
C.费用由承包商承担,业主给予工期顺延
D.费用由业主承担,工期不予顺延
满分:
2分
18.下列不属于工程师发布变更指令的范围的是()
A.删减部分承包商工作内容交给其他人完成
B.改变部分工程的基线
C.改变已批准承包商施工时间和顺序
D.增加合同约定的工程量
满分:
2分
19.工程设计招标的评标过程中,主要考虑的因素是()
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
满分:
2分
20.水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。
供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场,此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。
对此事件采购方接收水泥后()
A.应在10天内支付货款
B.要求供货方双倍返回定金
C.在合同约定的到货时间后10天内支付货款
D.自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用
满分:
2分(转载于:
校园生活:
)
21.合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁,合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致,则()
A.必需请第三方调解后才能仲裁
B.可以不进行调解直接申请仲裁
C.可以直接向法院起诉
D.既可以向仲裁机构申请仲裁也可以直接向法院起诉
篇三:
勘察、设计合同承包人的主要义务和违约责任
勘察、设计合同承包人的主要义务和违约责任
1.勘察、设计合同承包人的主要义务
在建设工程中,勘察、设计合同承包人的主要义务是:
第一,按照勘察、设计合同规定的进度和质量要求向发包人提交勘察、设计成果;第二,配合施工,进行技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计修改,参加工程竣工验收。
2.勘察、设计合同承包人承担违约责任
勘察、设计的质量是决定建设工程质量的基础。
如果勘察、设计的质量存在缺陷,整个建设工程的质量也就失去了保障。
勘察、设计工作必须符合法律法规的有关规定,符合建设工程质量、安全标准,符合勘察、设计技术规范,符合勘察、设计合同的要求。
如果勘察人、设计人提交的勘察、设计文件不符合质量要求,将承担瑕疵履行违约责任;如果勘察人、设计人不按合同约定的期限提交勘察、设计文件,将承担迟延履行违约责任。
《合同法》第280条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件
拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
在这里勘察人、设计人通过继续履行和赔偿损失的方式承担违约责任。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 勘察 设计 合同 发包人 主要 义务