煤矿35kv变电站设备井下变电站设备采购合同.docx
- 文档编号:28938308
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:34.06KB
煤矿35kv变电站设备井下变电站设备采购合同.docx
《煤矿35kv变电站设备井下变电站设备采购合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矿35kv变电站设备井下变电站设备采购合同.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
煤矿35kv变电站设备井下变电站设备采购合同
煤矿35kv变电站设备,井下变电站设备采购合同
篇一:
35KV变配电工程材料及设备委托采购协议书
35KV变配电工程材料及设备委托采购协议书
委托方:
××××有限公司(以下简称甲方)
采购方:
××××有限公司(以下简称乙方)
为了加快35KV变配电套工程项目建设步伐.确保工期和工程量,经甲乙双方协商后,甲方决定全权委托乙方代表甲方采购该工程所需的全部材料和变配电设备。
签订协议如下:
一、工程名称及工程地点:
1、工程名称:
××××有限公司35KV变配电工程设备及材料。
2、地点:
××××工业园。
二、采购项目及内容:
采购全部符合××××有限公司关于《工业园高压变电工程预算书》中的装置性材料。
不含配电屏以外的低压出线材料。
三、委托采购方式:
1甲方委托乙方代理采购。
2、材料设备采购总价款及采购费用:
整(¥元)。
四、采购款支付:
1、乙方联系到供货方并签定合同后,甲方按材料设备采购总价款的70%预付定金,计人民元整(¥元)。
3、余款在工程完工验收合格后凭供应方专用增值税发票一次结清。
五、交货日朝:
35KV变配电设备和材料交货日期,甲方按本协议第四条第一款规定支付的预付金后立即采购提货,保证变配电站所有设备按时安装。
六、双方职责:
甲方职责:
1、派人员对器材设备的质量进行验收。
2、负责35KV变电站到位器材设备存放和保管。
乙方职责:
1、根据甲方审定后的设计要求进行采购,确保器材设备质量;
2、如需变动设计,所需的增减费用另行协商。
3、变配电设备符合国家标准规范。
变压器采用S9或更高等级的新型节能产品。
七、质量保证:
按国家相关产品质量三包保护条例执行。
本协议一式贰份,双方各执壹份,签字生效。
合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
××××有限公司代表签字:
电话:
123456789
乙方:
××××有限公司代表签字:
电话:
123456789
开户行:
中行××××支行
账号:
00000000000
签字日期:
年月日
篇二:
35KV变电站安装工程合同
GF-1999-0201
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
合同书
第一部分协议书
发包人:
XXXX矿业有限责任公司
承包人:
XXXX建设(集团)有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点:
XX矿业有限责任公司。
工程内容:
35KV变电站安装工程。
资金来源:
自筹。
二、工程承包范围
承包范围:
35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/3510000KVA3台;变压器SCB9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期
1、开工日期:
以具备开工条件发包人书面开工令为准;
2、竣工工期:
收到开工令后40天完工。
总日历天数:
40天
四、质量标准
工程质量标准:
符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。
五、合同价款
金额(大写):
壹佰伍拾万元(人民币)。
¥:
1500000元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条款;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量
保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款
项。
十、合同生效
合同订立时间:
年月日。
合同订立地点:
河北蔚县
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:
XXXX蔚州矿业承包人:
XXXX建设(集团)
有限责任公司有限责任公司
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
第二部分通用条款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。
详细内容(略)
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件:
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字。
适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
适用标准、规范
使用标准、规范的名称:
执行国家最新标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间:
不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定:
无。
4、图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数:
开工前15日,提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求:
不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担:
不采用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
监理工程师。
发包人委托的职权:
见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
见《监理合同》。
发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
高级工程师。
职权:
全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
不实行监理的,工程师的职权:
执行款
7、项目经理
姓名:
职务:
项目经理
8、发包人工作
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前3日内;
(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前3日内;
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
开工前3日内;
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前3日内;
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前3日内完成。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点,并进行现场复验。
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前15日;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树
名木的保护工作:
执行《通用条款》。
(9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
(10)双方约定发包人应做的其他工作:
无。
、发包人委托承包人办理的工作:
无。
9、承包人工作
、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
不采用;
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划;
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
承包人自行负责;
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无;
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
无;
篇三:
集成变电站设备采购安装合同
集成变电站设备采购及安装合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲、乙双方就有限公司集成变电站交钥匙工程相关事宜协商一致,制定以下合同条款,供双方共同遵守执行。
一、工程名称:
集成变电站。
二、工程地点:
三、工程范围:
有限公司设计图纸内集成变电站土建、所有设备
(除高压电容补偿柜)的采购及安装。
四、工期要求:
乙方必须在接到甲方正规施工图八十天工程全部完工。
五、质量标准:
按施工设计图纸和国家有关电气设备安装标准规范
验收,电力施工安装规范标准,质量合格。
集成站使用寿命为三十年。
六、工程方式:
包工、包料(含防雷接地)、包质量、包文明施工。
七、合同价款:
本合同价款为万元人民币(元)。
八、付款方式:
合同签订三日内预付总额的30%,货到工地付至总额的50%,安装调试验收合格后三日内付至总额的15%,余额5%半年内付清。
九、双方职责:
1、甲方职责:
(1)提供整套施工图纸
(2)甲方指定专人现场负
责,负责协调配合管理施工现场(3)甲方提供施工用水、用电及材料保管场所(4)甲方随时检查施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方现场负责人有效证件,乙方如违反规定或工作达不到要求及标准时,甲方有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按合约要求付款给乙方。
2、乙方责任:
(1)负责设计图内所有设备安装就位,按照设计图
的要求规范施工,达到国家验收标准。
(2)乙方进场人员需服从甲方的调度和管理,特别是安全、质量、进度、现场文明施工方面的调度管理。
(3)乙方安全责任自负(4)乙方所有进场人员食宿自理(5)设备没有交付甲方前,须自行保管好。
注意防火、防盗等安全工作
十、违约责任:
甲方违约,需如期支付乙方合约款项,因此造成的损失及
施工延误由甲方承担责任。
十一、乙方违约责任:
1、乙方违约,甲方有权终止合同,视情节支付应付款项。
但乙方
不承担不可抗力所造成的损失及责任。
2、乙方所购设备按照用户(指定品牌和型号采购,
除指定品牌和型号的设备及材料需是正规厂家生产,并附有合格证及铭牌等,如以次充好,造成质量低劣或返工,责任由乙方承担,工期延误一天甲方按总价千分之三向乙方收取违约金,违约金逐日累计,由甲方从工程款扣除。
3、乙方必须按甲方要求做好各项工作,并负责集成变电站建成后
厂方技术人员的培训。
十二、未尽事宜,双方共同协商解决,协商不成,可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。
十三、本合同一式陆份,双方各执三份,签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
单位名称:
单位名称:
法人代表:
法人代表:
授权代表:
授权代表:
电话:
电话:
传真:
传真:
国税号:
国税号:
开户行:
开户行:
帐号:
帐号:
邮编:
邮编:
篇四:
中能亿安矿业有限公司35kv变电站电气设备采购技术协议
陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司
工业场地35KV变电站电气设备采购
技术协议
需方:
陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司供方:
西安西北电器开关有限公司设计院:
中煤西安设计工程有限公司
签定日期:
二○一一年月
一总则
1.经双方共同协商签订本协议,本协议补充条款为双方签订合同的补充,是原合同
不可分割的部分。
供方与需方在签订采购合同时,除按照中华人民共和国“采购法”、“合同法”、“产品质量法”的有关规定外,还应按照下列条款之规定签订技术协议,具体协议内容如下:
本技术协议的使用范围仅限于陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司工业场地35KV变电站电气设备采购。
包括35kv开关柜部分、10kv开关柜部分、10kV配电室低压配电屏部分、低压所用电屏部分、高压动态无功补偿及滤波装置部分、微机五防系统部分、直流系统部分及综合自动化系统部分等。
2.本技术协议规定的是最低限度的技术协议,并未对一切技术细节做出规定也未充分引述有关标准和规范的条文,制造厂应保证提供符合本条件和工业标准的优质产品。
3.设备的运行环境条件:
安装地点:
户内海拔高度:
≤1500M环境温度:
最高+℃最低-35℃湿度:
56%(+25℃)耐震能力:
按8级震区设防。
污秽等级:
III级
二35KV开关柜
1.开关柜执行标准
GB156-93《标准电压》
GB-1408-89《固定绝缘材料工频电器强度的试验方法》GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》GB3804-90《3~63KV交流高压负荷开关》GB7354-87《局部放电测量》
GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB16926-1997《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》DL/T402-1999《交流高压断路器订货技术条件》
DL/T539-93《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》DL/T404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》GB1984-89《交流高压断路器》GB11022-89《高压开关设备技术条件》
DL/T615-1997《交流高压断路器参数选用导则》DL/T538-93《高压带电显示装置技术条件》GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》《高压输变电设备的绝缘配合》《高电压试检技术》
GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》2.国际电工委员会标准
IEC60298(1990)《额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
IEC60694(XX)《高压开关设备和控制设备标准的通用条款》IEC62271-100(XX)《高压开关设备和控制设备》
表一35KV高压中置式开关柜供货范围表
3.35KV高压开关柜技术条件型式:
开关柜型号:
KYN61-(Z)型户内铠装移开式交流金属封闭中置开关柜,
柜体颜色:
RAL7035
柜内元器件配置:
断路器:
/高压真空断路器断路器的操作机构:
CT100电流互感器:
进线柜配LZZBJ9-3510P15//馈出柜配LZZBJ9-3510P15/10P15/母联柜配LZZBJ9-3510P15/
电压互感器:
JDZX9-35//3P35/√3//√3//√3//3接地开关:
JN12-35
开关位置显示器:
FRCK-8100
过电压保护器:
TE-2GB-Z过电压保护器
所用变柜变压器装:
SC10-80/1035/干式变压器所用变柜低压断路器:
RMM1-100S/3300-100A消谐装置采用WXZ196-2太原合创微机消谐装置。
参数:
整柜参数:
额定电压:
额定短路开断电流:
额定短路关合电流:
63KA4S额定短时耐受电流:
25KA额定峰值耐受电流:
63KA柜内其它主要设备参数:
(1).真空断路器:
额定电流:
1600A
额定短路开断电流:
额定短路关合电流:
63KA
额定操作顺序:
分-合分-180S-合分分、合闸时间:
≤≤
(2).断路器操作机构的主要参数:
机构形式:
弹簧操作机构操作电源电压:
DC220V
辅助开关:
常闭、常开接点各≧4个
(3).电流互感器:
额定电流比:
见主接线图
准确度等级:
见主接线图
4.技术要求:
见中煤西安设计工程有限责任公司35kv开关柜技术条件
三10KV开关柜
1.开关柜执行标准(同35kv开关柜)2.国际电工委员会标准(同35kv开关柜)
表二10KV高压中置式开关柜供货范围表
3.10KV高压开关柜技术条件型式:
开关柜型号:
KYN28--12Z型中置式结构开关柜柜内设备型式:
断路器:
VH4-12固封式高压真空断路器
电流互感器:
进线柜配LZZBJ9-10W1C//10P20/10P20馈出柜配LZZBJ9-10W1C//10P20
电压互感器:
JDZX10-10D//3P10/√10KV//√10KV//√
10KV//3KV
氧化锌避雷器:
HY5WZ-17/45,加装计数器(仅PT柜配)
10KV馈线保护:
采用全微机型综合保护(装置由综自厂供应,柜体厂家负责安装)10KV过电压保护器:
过电压保护器
篇五:
35KV变电站电气设备预防性试验合同
山西********煤业有限公司
35KV变电站设备预防性试验合同
合同编号:
合同名称:
35KV变电站电气设备预防性试验工程
甲方:
山西************煤业有限公司
乙方:
太原*********有限公司
二零一四年四月
甲方:
山西**********煤业有限公司
乙方:
太原**********有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵
循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备
预防性实验工程,与甲方达成如下协议:
第一条合同内容
乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完
成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:
《35KV
变电站电气设备预防性试验技术附件》)。
第二条合同工期
XX年04月19日——-XX年04月31日
第三条双方权利及义务
、甲方权利及义务
甲方管理部门:
机电科负责制定岗位职责和安全规程,对
工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。
有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违
反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。
、乙方权利及义务
乙方代表:
乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办
理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。
遵守国家、地方、
行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方
自行承担。
服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证
工作质量、保证工期。
并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用
和操作设备。
如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停
机及恢复时间。
乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其
工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定
缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同
或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部
责任和费用。
乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试
验报告,否则不得使用。
由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,
由乙方负责并承担全部费用。
由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,
对该部分损失由乙方负责全额赔偿。
乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、
一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由
乙方全部承担并负责支付。
第四条合同价款及结算方式
本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检
测项目数量为准。
试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验
报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。
第五条违约责任
未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,
否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。
因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。
对工作不负责
任或不合格人员,甲方有权提出更换,否则甲方有权终止合同。
因乙方原因工作不能按合同规定的期限完成,每延迟一天按
合同总价款的6‰/天作为违约金,违约金从本合同款中扣除,不足部
分由乙方另处支付。
乙方完成本合同规定的内容,甲方按照正常程序使用操作,
若给甲方造成的任何损失,由乙方承担全部赔偿责任。
第六条附则
合同经甲乙双方签字盖章生效,承包费用结清之日起自然终
止。
本合同未尽事宜,须经双方协商解决,如协商不成,可向甲
方住所地人民法院起诉。
本合同正本两份,副本两份,双方各执正本一份,副本一份,
正副本具有同等效力。
本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》
执行。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
经办人:
经办人:
委托代理人:
委托代理人:
或或
法定代表人:
法定代表人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
账号:
合同签订地点:
合同签订时间:
年
月账号:
日
篇六:
35KV变电站施工总承包合同
合同编号:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)
35千伏变电站建设工程施工合同
甲方:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会
乙方:
河北品钺电力安装工程有限公司
XX年元月日
第一部分协议书
甲方(全称):
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会
乙方(全称):
河北品钺电力安装工程有限公司
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有
关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《35千伏变电站
工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变
电站工程
工程地点:
教学区信息中心东侧
工程规模及结构特征:
35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号:
邢县政函[XX]5号、[XX]89号、邢规技[XX]
67号
资金来源:
自筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容:
1.设计工程:
由电力设计院完成(另立设计合同)
2.主体工程:
土建部分
3.电气工程:
35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路
三、合同工期
(1)方案报批:
计划XX年7月底前完成。
(2)35千伏变电站:
XX年8月开工,XX年4月31日竣工。
(3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程:
X
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 煤矿 35 kv 变电站 设备 井下 采购 合同